江苏镇江[普通项目]海安县人民法院李堡法庭审判业务用房新建工程土建、安装
查看隐藏内容（*）需先登录
南通市建设工程海安县人民法院李堡法庭审判业务用房新建工程（项目名称）施工招标公告（资格后审）*.招标条件本招标项目海安县人民法院李堡法庭审判业务用房新建工程（项目名称）已由批准建设，批文号海发改投资[****]***号。项目业主为海安县人民法院，招标人为海安县人民法院招标代理机构为海安******建设资金来自财政（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。*.项目概况与招标范围（*）工程地点：海安县李堡镇；（*）工程规模：建筑面积为***.**㎡。；（*）招标范围：土建、安装;；（*）计划开、竣工时间：****年**月**日到****年**月**日；工期：**日历天（*）质量要求：合格；奖项要求：无（*）标段划分及招标内容：标段序号招标内容建设规模合同估算价(万元)申请人资质类别及等级项目负责人等级HAX*******************.**[房屋建筑工程三级](含)以上[小型项目管理师证]或者[建筑工程二级](含)以上*.投标人资格要求*.*本次招标要求投标人须具备[房屋建筑工程三级](含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理具备[小型项目管理师证]或者[建筑工程二级](含)以上注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。以下条件属于资格审查的必要合格条件：（*）具备独立订立合同的能力；（*）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（*）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（*）企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求（*）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假（*）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（*）其他：本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理具备小型项目管理师或建筑工程专业贰级（不含临时）注册建造师上以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书。项目负责人必须满足下列条件之一：（*）项目负责人是非变更后无在建工程的。（*）项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满*个月；或者，因非承包人原因致使工程项目停工超过***天(含)的,承包人可以凭发包人及其现场负责人发出的停工通知、项目所在地工程质量或者安全或者市场管理机构核实的停工证明(具体部门由各地建设行政主管部门确定),向原合同备案部门办理解除项目负责人锁定的备案事宜;实行监理的,停工通知还应当由监理单位及总监理工程师签署意见解除项目负责人锁定的备案事宜办理完毕后,企业可以选派被解除锁定的项目负责人担任其他工程项目的项目负责人停工的工程项目恢复施工,被解除锁定的原项目负责人无未完工程任务的,可以恢复担任该工程项目的项目负责人;有未完工程任务的,承包人应当选派与原项目负责人资格条件相当的其他人员担任项目负责人,并应事先征得发包人同意。承包人有不低于原项目负责人资格条件的人员而不选派的,属于严重不履行合同的行为。其他报名条件：授权委托代理人和项目负责人的有效劳动合同、首次公告开始之日前一年内投标人为其缴纳的社会保险缴费记录（需提供投标人属地人社部门指定的查询方式，以供备查），若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年，须同时提供新录用、调入等相应证明材料。检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（查询企业及项目负责人，自出具之日起*个月内有效，复印件无效）。本工程执行新资质标准，建筑工程施工总承包特级资质和一级资质不可参加本工程投标。本工程投标保证金为人民币*****元整，海安县公共资源交易中心已启用网上缴纳、核对保证金。报名单位须在投标截止时间前将投标保证金从企业基本账户，缴入投标保证金专用账户,支付方式有三种：（*）建行网银支付；（*）他行网银支付；（*）线下交易支付，线下交易支付有电汇方式。无论哪种支付方式，都须在备注栏中顶格注明从系统中获取的保证金缴纳码。（具体操作请仔细阅读保证金缴存操作指南。保证金缴存操作指南从“海安县公共资源交易网－资料下载－其他”中下载。）*.*本次招标不接受联合体招标。*.*各投标人均可就本招标项目上述标段中的*（具体数量）个标段投标，但最多允许中标*（具体数量）个标段。*.招标文件的获取*.*本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者需要网上报名，请于到登录南通工程建设网，凭企业CA证书直接下载购买招标文件。*.*招标文件每套售价***.**元，售后不退。*.投标文件的递交*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**:**，文本投标文件递交地点为南通市工程建设网上招投标系统，电子投标文件递交的信息系统为南通市建设工程网上招投标系统*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.发布公告的媒介和时间本次招标公告发布同时在海安县公共资源交易网(http：//***.******.***.cn)、南通市工程建设网(http://***.******.***/ntztb/)、江苏省建设工程招标网(http://***.******.***.cn)上发布。南通市工程建设网是本工程招标文件、图纸、招标控制价、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。公告时间从****年**月**日到****年**月**日**:**:**止。*.其他事项*.评标办法本工程采用合理低价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会进行形式评审及响应行评审。本工程采用竞争性发包方式，多轮报价，经过评审的不低于成本价的最低价中标。*.评分标准*.*初步评审标准评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照第*条款，有一项不附合评审标准的，作无效标处理。评标委员会可以要求投标人提交评标办法前附表规定的有关证明和证件原件，以便核验。投标人不能说明理由拒不提供有关证明和证件原件的，经评标委员会认定该项评审因素不附合评审标准作无效标处理。招标人需要投标人提供原件以备核验的，应在评标办法前附表明示。***.******.***形式评审标准：评审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章投标文件格式符合第四章“投标文件格式”的要求联合体投标人本工程不接受联合体投标报价唯一只能有一个有效报价***.******.***资格评审标准：（资格后审需提供证书原件核验)评审因素评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；财务状况良好,财产未被接管、未冻结、未破产企业类似项目业绩无企业信誉企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的项目负责人资格小型项目管理师或建筑工程专业贰级（不含临时）注册建造师及以上其他要求授权委托代理人和项目负责人的有效劳动合同、首次公告开始之日前一年内投标人为其缴纳的社会保险缴费记录（需提供投标人属地人社部门指定的查询方式，以供备查），若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年，须同时提供新录用、调入等相应证明材料。检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（查询企业及项目负责人，自出具之日起*个月内有效，复印件无效）。联合体投标人本工程不接受联合体投标*.评标办法***.******.***响应性评审：评审因素评审标准投标范围详见须知工期详见须知工程质量详见须知投标有效期**日历天投标保证金*****元权利义务符合合同协议书规定已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量技术规范及要求符合技术规范及要求*.*详细评审标准本工程采用竞争性发包方式，多轮报价，经过评审的不低于成本价的最低价中标。***.******.***经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审。***.******.***评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。*.联系方式招标人：海安县人民法院招标代理机构：海安******地址：江苏省南通市海安县宁海南路**号地址：海安县海安镇江海东路**号邮编：邮编：联系人：王永进联系人：李益电话：************电话：************传真：传真：电子邮件：电子邮件：网址：网址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：
