项目名称 广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目--韶关监狱项目勘察设计 批复文号 粤发改投资函[****]**** 号 批复单位 广东省发展和改革委员会 招标人 广东省韶关监狱 项目所在地区 广东省 项目资金来源 其它 招标类型 勘察/设计 公告内容广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目--韶关监狱项目勘察设计招标公告-----------------------------------------------------------------------------------招标人（章）：广东省韶关监狱授权代表：谢工地址：广东省韶关市浈江区犁市镇邮政编码：******电话：****-*******传真： ****-*******电子邮箱：******.cn招标代理单位（章）：广州******授权代表：陈兰地址：广州市天河区中山大道西***号****房自编之一邮政编码：******电话：***-********传真：***-********电子邮箱：gzgd@***.******.***广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目—韶关监狱项目勘察设计招标公告*.* 招标目的***.******.*** 为了获得工程勘察设计方案，招标人以公开招标方式，在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察设计方案及其勘察设计承包人。*.* 项目概况***.******.*** 工程名称：广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目—韶关监狱项目勘察设计。***.******.*** 工程位置： A 。***.******.*** 工程范围： 包括项目总体方案设计（含总平面）、各类用房总建筑面积约*****平方米（其中最大单体建筑面积****㎡）的各种专业设计和专项设计、以及市政公用工程设计。房屋建筑含建筑、结构、给排水、供电、空调、防雷、消防、电梯、节能、管线综合平衡(其中弱电智能化系统无需进行设计，但是在建筑方案设计中要综合考虑预留相关的管槽)等；市政公用工程含室外给排水、排污、道路、项目高低压变配电、室外照明、消防、绿化、弱电和智能化系统管线规划等。详见招标文件中的设计要点。***.******.*** 规划用地文件：总字*******号，曲府国用（**）字第*****号。 ***.******.*** 项目批准文件：粤发改投资函[****]**** 号。***.******.*** 资金来源：政府财政性资金。 ***.******.*** 投资总额：项目总投资约****万元。***.******.*** 招标内容：按招标文件、设计任务书的要求完成项目总体方案设计及优化、工程勘察、方案设计及深化、初步设计（组织初步设计评审）、施工图设计、BIM设计图、编制工程概算、配合业主进行项目报建、报审及验收，并提供所需资料及设计图纸，工程变更、现场验收、现场指导与监督、编制竣工图（最终以签订合同内容为准），施工期间设计单位需要按照招标人的要求，在不同的施工阶段派驻相应的有丰富经验专业技术人员驻场办公。[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况，合同范围可增加和删除及细化明确。***.******.*** 工程建议施工日期为**** 年 月，竣工日期为**** 年__月。*.* 前期服务机构***.******.*** 机构名称：无 [注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。***.******.*** 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。*.* 投标资格***.******.*** 申请人与招标人过去*年内无合同履约纠纷。[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去*年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。***.******.*** 国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合甲级；或建筑行业设计乙级或以上；或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级或以上；或建筑设计事务所资质证书；②工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质证书。[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第***号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[****]***号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[****]**号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[****]***号）和《工程设计资质标准》（建市〔****〕**号）填写。申请人可以组成联合体投标。若申请人不同时具备上述第①、②项资质，申请人可以组成联合体投标，联合体投标的须由具备设计资质的单位担任联合体投标牵头人。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。如中标人不具备相关专业设计资质，应当自行完成本项目主体的设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经发包方同意，将其他部分专业设计业务依法分包。***.******.*** 外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。***.******.*** ***.******.*** 申请人及项目负责人本市已建立诚信档案，并可在广州公共资源交易中心网站查询档案信息，有效期以网上公布的有效期为准。[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。***.******.*** 申请人委派的项目负责人须具备一级注册建筑师资格。[注释] 从下列资格中选一项：一级注册建筑师。注册土木工程师（岩土）。本专业（含相近专业）高级工程师或从事本专业工作**年以上的工程师。***.******.*** ***.******.***申请人委派的各专业负责人须具备注册执业资格或具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作**年以上，具体要求详见公告附件*。需提供各专业负责人****年*月至****年*月在本公司的社保证明材料。*.* 购买招标文件***.******.*** ****年*月** 日至****年 * 月 ** 日的上午*：**～**：**，下午**：**～**：**（节假日除外），在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心指定窗口购买招标文件，逾期不受理。投标报名费***元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：***.******.***.*填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》贰份，表格可从***.******.***.cn服务指南栏目下载。***.******.***.*联合体共同投标协议原件贰份（联合体投标的需提交）。***.******.***.*合作设计协议原件贰份（合作设计的需提交）。***.******.***.*《勘察设计保密协议》（格式按公告附件）***.******.***.*购买招标文件每套人民币***元，由收款机构开具发票。***.******.*** 申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。***.******.*** 投标人购买招标文件后，请派人到广州建设工程交易中心办理广东省数字证书认证中心的CA USB Key数字证书（咨询电话********、***-********），以保障投标人能使用广州建设工程交易中心勘察设计远程评标服务系统传送电子投标文件。***.******.*** 在规定的报名期间，报名的申请人不足*名时，招标人依法有权：（*）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请人的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请人可根据公告的约定参与报名。（*）依法重新招标。*.* 现场考察***.******.*** 集合时间： 另行通知 。***.******.*** 集合地点： 另行通知 。*.* 费用***.******.*** 工程设计费最高投标限价为 ***.**万元；工程勘察费每米综合包干单价最高投标限价为***元/米，暂定为****米,工程勘察费最高投标限价为**.*万元；工程勘察设计费最高投标限价为***.**万元。（包含未中标单位经济补偿 * 万元）。***.******.*** 工程设计费包括但不限于工程设计费、BIM图设计、初步设计专家评审费及场地费、施工阶段技术人员驻场费、竣工图纸编制费以及变更设计等费用。设计收费以图纸内容包干，在建筑规模不变的情况下，不因建设方调整投资而改变。本项目实施限额设计，工程费用限额：****.**万元，其中土建安装工程限额 ****.**万元，市政配套工程限额****万元。初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资，施工图预算超过项目审批部门批复的初步设计概算，中标人必须无偿调整、修改或优化施工图设计。 ***.******.*** 本项目的未中标单位经济补偿费用为￥ * 万元，经济补偿包含在中标价内,中标人在收到甲方第一次付费后，根据发包人、中标人、未中标人三方签订的补偿协议的规定直接支付给未中标人。未中标单位经济补偿及补偿金额本工程设未中标单位经济补偿。本项目的经济补偿费为*万元，包含在中标价内，中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等），分配办法如下：分别给予评审排序第*名的投标人*万元；分别给予评审排序第*名的投标人*.*万元；分别给予评审排序第*名的投标人*万元；分别给予评审排序第*名的投标人*.*万元；其余投标人费用自理。投标经济补偿费按投标方案的最终排序确定进行补偿，如本次招标失败则本次投标无投标经济补偿。招标人按照招标文件规定向提交方案的投标人支付投标经济补偿费后，该方案的发标权、展览权、使用权归招标人和该方案投标人共有，如果招标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人不再向该方案的投标人支付除投标经济补偿费外的任何其他费用，由中标人支付除补偿费外的剩余方案费用。注：*.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。*.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。***.******.*** 工程勘察费最高投标限价为***元/米，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。本项目岩土工程预计工程量暂定****米；岩土工程勘察费用按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标单位的投标综合包干单价结算。注：工程勘察实施前的勘察方案应通过招标人审批，未经招标人审批的勘察方案不得实施。*.* 工期***.******.*** 设计工期：中标人应在设计合同签订后 **日历天内完成方案修改，方案确定后 **日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后 **日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后*日历天内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的*.*%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的**%。（备注：以上时间均为中标人实际设计、修改时间，不包括建设单位审批时间）***.******.*** 勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出的进场通知起计** 日历天内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的*.*%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的**%。*.* 其他事项***.******.*** 投标时是否需要提交设计模型： 否 ；中标人在招标人确定设计方案后制作*米宽、*米长沙盘总体规划效果设计模型，制作时间另行确定，设计模型制作费用在工程设计费投标报价中综合考虑。***.******.*** 招标人有权对中标人的最终设计方案拥有使用权。招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用设计费。***.******.*** 招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。投标人可通过http://***.******.***选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。***.******.*** 项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。***.******.*** 有关投标报名及购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。***.******.*** 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，可向招标人书面提出。异议受理部门：广东省韶关监狱电话：****-*******地址：广东省韶关市浈江区犁市镇***.******.*** 本公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://***.******.***）、中国建设招标网、广东省招标投标监管网和广东建设报发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。***.******.*** 本招标文件含监狱秘密内容，投标人应注意保密，不得传播扩散，不得发放给无关人员。本文件中有关监狱地理位置、建设规模和关押规模等涉监狱秘密内容均用代码ABCD代替，届时确定正式投标人并签订相关保密协议后再行发放。***.******.*** 若本项目涉及保密内容，投标人在领取设计依据文件时需与招标人签定保密协议书并缴纳资料押金*万元，招标结束后，各投标单位退回所有项目设计依据资料后，凭押金收据领回资料押金（无息）。投标人领取的招标文件及资料须有专人负责保管，不得丢失，并在使用完毕后及时退还。如退还时文件及资料不能保持完整，押金将不予退还。中标人必须承诺对其设计方案进行保密，不得外泄，如发现泄密事件，依法追究刑事责任，并承担因此所造成的经济损失。*.** 招标人***.******.*** 名称： 广东省韶关监狱***.******.*** 邮政编码、地址：（******）广东省韶关市浈江区犁市镇***.******.*** 电话（手机）号码：***.******.*** 传真号码：***.******.*** 电子邮箱：******.cn*.** 招标代理机构***.******.***名称：广州*********.******.***邮政编码、地址：******、广州市天河区中山大道西***号****房自编之一***.******.***电话（手机）号码：***-******** ***.******.***传真号码：***.******.***电子邮箱：gzgd@***.******.***.** 交易服务机构***.******.*** 名称：广州公共资源交易中心***.******.*** 邮政编码、地址：****** 广州市天河区天润路***号*楼***.******.*** 电话（手机）号码：***-******** ***.******.*** 传真号码：***.******.*** 网址：http://***.******.***.cn*.** 招标管理机构***.******.*** 名称：广州市建设工程招标管理办公室***.******.*** 邮政编码、地址：****** 广州市天河区天润路***号*楼***.******.*** 电话（手机）号码：***-********、******** ***.******.*** 传真号码：***-******** ***.******.*** 网址：http://***.******.***.cn 公告附件：广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目--韶关监狱项目勘察设计保密协议甲方：广东省韶关监狱乙方： 根据《中华人民共和国保密法》，鉴于乙方在广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目--韶关监狱项目勘察设计（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。一、“保密资料”包括： （一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密、国家机密以及其他甲方尚未公开的资料；（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。 以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。二、项目定义： 专指甲乙双方于** 年 月 日签订的广东省属监狱“十二五”基础设施建设项目--韶关监狱项目勘察设计项目合同。 三、保密义务： *.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料。*.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；*.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容。*. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。*. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。四、保密资料的使用方式和不使用义务： *.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；*.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人，包括不能在互联网、局域网公开正在制作参与投标或已经中标的方案及规划图； *.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；*.乙方必须给予参与投标设计人员进行《中华人民共和国保密法》教育，要求其参与本项工作之雇员严格遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。五、保密资料的交回：*.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；*.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。*.甲方有权对乙方承诺保密情况进行检查。六、知识产权： 除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。 七、违约情况：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：*.投标前后在互联网或局域网公开投标成果的，甲方有权取消乙方中标资格；*.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用及责任由乙方承担； *.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。同时，乙方按项目合同费用总金额的**% 向甲方支付违约金。八、适用法律：本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。九、争议的解决： 由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。 十、协议的生效： 本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）：广东省韶关监狱 乙方（盖章）： 法定代表人签字： 法定代表人签字： （或）授权代表签字： （或）授权代表签字：签字日期： 签字日期： 公告附件*主要人员资格要求人员资格要求建筑专业负责人一级注册建筑师结构专业负责人一级注册结构师给排水专业负责人具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作**年以上电气专业负责人具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作**年以上暖通空调专业负责人具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作**年以上勘察审核人注册土木工程师（岩土） 相关附件招标公告(*).doc 发布人 广州****** 发布日期 ****-**-**