广东广州湛江港石化码头有限责任公司2016年度设备维修工程（框架协议）招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
*.招标条件本招标项目湛**********年度设备维修工程（框架协议）已经批复，项目业主为湛******，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为***%，招标人为湛******。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。*.项目概况与招标范围*.*项目名称：湛**********年度设备维修工程（框架协议）；*.*建设规模：湛**********年度维修计划中属设备维修、防腐、保温等方面的所有维修项目，以及****年固定资产投资项目部分中小型改造项目的设备安装、防腐、保温等所有施工内容。*.*建设资金：概算****万元人民币；*.*计划工期：根据具体项目而定；*.*建设地点：湛******库区及码头；*.*招标范围：****年度维修计划中属设备维修、防腐、保温等方面的所有维修项目、以及****年固定资产投资项目部分中小型改造项目的设备安装、防腐、保温等所有施工内容。*.投标人资格要求*.*中华人民共和国境内有独立法人资格的单位或组织，并持有工商管理部门颁发的有效营业执照及税务部门颁发且有效的税务登记证；*.*投标人必须具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；*.*投标人必须持有机电设备安装工程专业承包叁级以上（含三级）资质、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证压力管道安装GC*类以上（含GC*类）资质证书、防腐保温工程专业承包叁级以上（含三级）资质。同时拟委派的项目经理必须是投标单位的正式员工，且必须具有机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师，(根据《建造师执业资格制度暂行规定》（人发[****]***号）第十五条、第十九条规定，二级建造师资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业，故不接受外省企业的二级注册建造师报名)，并具有类似油库、油码头或炼厂设备维修工程施工管理经验，具有《安全生产考核合格证书》（B证）。*.*投标人拟委派在本项目的本单位在职专业人员至少不低于以下人员配置：项目经理*名、施工员*名、质检员*名、安全员*名、材料员*名、资料员*名，且需具备相应岗位资格证书，其中安全员必须具有《安全生产考核合格证书》（C证）。以上所委派人员须具有****年*月至****年*月的社会劳动保险证明，社会劳动保险证明所属单位必须与投标人名称。*.*投标人近一年（****年*月以来）承建过类似油库、油码头或炼厂维修工程业绩不少于**个；*.*投标人担任项目经理和专职安全员的人员在维修项目施工期间必须在项目部上班参与现场管理（以发包人或监理现场考勤为准），如缺勤则发包人按每人每天****元处罚报价人，累计缺勤超过*天，发包人有权解除合同，并追诉相应的责任；*.*拟担任本项目的项目经理、技术负责人在报名、投标及履行合同期间均一致，不得更换；*.*法定代表人或拟派项目经理持法人授权委托书原件（法人亲自到场报名，不需提供授权委托书）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及本人有效身份证原件方可报名；*.*无论何种原因，项目经理必须持本人有效的第二代居民身份证原件到场参加开标会，否则投标无效；*.**人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明。（开标前提交原件）①按照《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（高检会〔****〕*号）的要求，投标人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；投标文件中拟委派的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）等主要人员近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决的行为。②以上投标人、主要人员行贿犯罪行为的查询可以投标人所在地或者业务发生地人民检察院提供的查询结果为证明材料，与履约信誉材料一并装订。③申请查询应当提交查询申请和身份证明。单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章),经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码 , 被查询个人******（企业）申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。受委托进行查询的,还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。④该证明材料有效期的计算，采用现场报名的，在该项目报名时间段内均属有效；*.**本招标******报名，******报名；*.**本次招标不接受联合体投标。报名资料一式一份，应制作封面、目录，并装订成册。*.招标文件的获取*.* 凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午*:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（北京时间，下同），在******报名，（详细地址：广州市天河五山科华街***号乐天创意园A*栋*楼代理部）持下列资料购买招标文件：（*）有效期内的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本、组织机构代码证副本（加盖公章）；（*）投标人的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；（*）投标人的企业安全生产许可证复印件（加盖公章）；（*）拟派项目经理资质证书（应提交建造师证书或建造师临时执业证书）、安全生产考核合格证书（B证）及身份证的复印件（加盖公章）；（*）拟委派本项目所有专业人员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）具备相应岗位证书复印件和身份证复印件。（*）拟委派项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员（****年*月至****年*月）的社会劳动保险缴费证明复印件,社会劳动保险缴费证明所属单位必须与投标人名称一致；（*）业绩证明资料（施工合同）复印件（加盖公章）；（*）法定代表人证明书及法定代表人身份证的复印件（加盖公章）；（*）法人代表授权委托书及委托人身份证复印件（加盖公章）（法人亲自到场的不需要）；（注：*、法定代表人或委托代理人办理报名均须携带本人身份证原件核对，委托代理人必须是投标单位的正式在职员工，否则投标无效。*、以上报名资料复印件开标时需提供原件核对，授权委托人报名的可不提供法定代表人身份证原件，否则作无效标处理。）*.*招标文件及相关资料每套售价***元，售后不退。招标人和招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。*.投标文件的递交*.* 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）位****年*月**日*时**分，地点为******会议室（广州市天河五山科华街***号乐天创意园A*栋*楼）。届时请投标人法定代表人或其授权代表和拟委派项目经理务必出席开标会。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.发布公告的媒介本招标公告在中国建设招标网（http://***.******.***）、******网站（http://***.******.***/daili.asp）等媒体发布，本招标公告的修改、补充，在******网站发布。本招标公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以******网站发布的文本为准。*.联系方式招标人：湛****** 招标代理机构：******地址：湛江市霞山区友谊路*号 地址：广州市天河五山科华街***号乐天创意园A*栋*楼联系人：张先生 联系人：康先生、蔡先生电话：****-******* 电话：*********** ***********传真：****-******* 传真： ***-******** ****年*月**日
