江苏淮安淮安市清浦人民法院10KV增容工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
*、淮安市清浦人民法院的淮安市清浦人民法院**KV增容工程财政 ，已落实。现邀请符合条件的潜在投标人参加本工程的投标报名，本工程的资格审查方式为资格后审。已经批准建设。工程所需资金来源是*、 江苏希地****** 受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。*、工程概况：（*）工程名称：淮安市清浦人民法院**KV增容工程（*）工程地点：清浦区人民法院（*）工程规模：配电房改造工程，具体内容以本工程的施工设计图纸和工程量清单为准。工程招标控制价******.**元。（*）计划工期：**日历天（*）招标内容：详见招标文件、工程量清单及图纸（*）质量要求：合格（*）其它说明：本项目无需编制施工组织设计。《省住房和城乡建设厅关于开展房屋建筑和市政基础设施工程招标投标改革试点工作的通知》（苏建招{****}***号）*、本招标工程共分* 个标段： *、申请人应当具备的主要资格条件：（*）具有独立订立合同的能力；（*）企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；（*）企业没有因骗取中标或严重违约以及发重大工程质量安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（*）企业资质为：必须具备下列条件之一：①电力工程施工总承包三级及以上资质，②建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，③机电工程施工总承包企业资质三级及以上资质，④输变电工程专业承包三级及以上资质；同时具有承装类承装（修、试）电力设施许可证五级（含五级）以上资质；（*）项目经理资质为：项目经理资质为：具有机电专业二级及以上建造师执业资格证书，并取得安全生产考核证B类证；（*）资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；（*）投标申请人项目经理必须满足下列要求之一：①拟派项目经理是非变更后无在建工程的。② 拟派项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满*个月；或者，因非承包人原因致使工程项目停工超过***天(含)的，承包人可以凭发包人及其现场负责人发出的停工通知、项目所在地工程质量或者安全或者市场管理机构核实的停工证明（具体部门由各地建设行政主管部门确定）,向原合同备案部门办理解除拟派项目经理锁定的备案事宜；实行监理的，停工通知还应当由监理单位及总监理工程师签署意见。③拟派项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。注：“在建工程”是指处于中标人公告（中标通知书签发时间）到合同约定的工程验收合格（建设、施工、监理和设计四方已签署工程竣工验收报告）期间的工程。（*）授权委托人及项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，资格审查时授权委托人及项目经理需提供****年*月以来任意连续*个月及以上由劳动部门出具的养老保险证明和在有效期内的劳动合同；（*）投标人须提供开户行基本账户证明，必须与提供的保证金帐户支出账户一致；（**）投标企业提供不转包、不违法分包、不许他人挂靠、不拖欠农民工工资等相关承诺；（**）本工程不接受联合体。*、报名时间及报名方式：请申请人于**** 年*月**日至**** 年*月**日，上午*：**—**：**，下午*：**时至 *：** 时（公休日、假日除外）到淮安市清浦区民生服务中心二楼政府采购中心***室报名并获取招标文件，现场报名时还需携带的资料：法定代表人或其授权委托代理人携带本人居民身份证原件及复印件（加盖公章）和授权委托书（加盖公章）；报名及招标文件费用***元/份， 售后不退。*、评标办法：合理低价法。*、递交投标文件的时间及地点：（*）报送投标文件的时间： ****年**月**日*时**分，（*）报送投标文件的地点：淮安市清浦区民生服务中心二楼政府采购中心开标室*、招标人：淮安市清浦人民法院联系人：董先生 电话: ****-********招标代理机构：江苏希地******联系人：朱女士 电话：***********招 标 人（盖 章）： 招标代理单位：（盖 章）：经 办 人（盖章或签字）： 经 办 人（盖章或签字）： ****年 *月 **日
