安徽安庆怀宁县人民法院机房改造及智能化建设工程（二次招标）_怀宁县
查看隐藏内容（*）需先登录
招标编号： 皖H*******号发布日期：****年 ** 月*日
一、招标条件本招标项目为怀宁县人民法院机房改造及智能化建设工程，招标人为怀宁县人民法院，资金来源为中央政法转移支付（装备）资金。安徽******受怀宁县人民法院的委托，作为该项目的招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。二、项目概况*、项目名称：怀宁县人民法院机房改造及智能化建设工程*、建设地点：怀宁县人民法院审判大楼内*、工程建设规模及投资额：机房改造约***㎡，机房改造工程、消防工程、灾害防护工程、计算机网络系统、综合布线系统、管道桥架、综合安防系统、精密空调机组、漏水监测系统、消防监测系统。投资金额约**.**万元。*、计划工期：**天（日历天）*、本工程招标最高控制价为：陆拾万零捌仟捌佰柒拾叁元整（￥******.**元）。三、招标范围怀宁县人民法院机房改造及智能化建设工程，招标范围包括：机房改造工程、消防工程、灾害防护工程、计算机网络系统、综合布线系统、管道桥架、综合安防系统、精密空调机组、漏水监测系统、消防监测系统等（详见工程量清单）。四、投标人资格要求*、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；*、具有独立法人资格，且同时具有安全技术防范行业二级资质和建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质（或建筑智能化工程专业承包二级及以上资质）；*、项目经理资格要求：拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时取得省级建设行政主管部门颁发的安全考核合格证B证，且无在建工程；*、信誉要求：投标人必须提供企业住所地或业务发生地人民检察院出具的近三年（投标人购买招标文件之日起前三年）《行贿犯罪档案查询结果告知函》，且查询结果为无行贿犯罪行为；*、近三年内（****年**月*日至今）具有类似机房改造及智能化建设工程业绩； *、本项目不接受联合体投标；五、报名及招标文件统一发售时间、地点及报名资料*、入库的投标人可于****年**月*日至****年**月**日**时**分（北京时间）前登陆怀宁县公共资源交易中心原网站（***.******.***.cn）进行网上报名。招标文件工本费于网上缴纳后，在网上下载招标文件等资料（工本费***元，售后不退）。*、未入库的投标人请在报名截止时间前到怀宁县公共资源交易中心办理临时注册手续，详见怀宁县公共资源交易中心原网站（***.******.***.cn）通知公告栏目中“关于征集怀宁县公共资源交易中心注册投标企业会员的公告”，联系电话：****-*******，联系人：何宏兵。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。六、投标文件的递交*、投标人需按招标文件规定的投标文件递交地点及截止时间递交投标文件。*、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予受理。七、发布公告的媒介本次招标公告同时在安徽省建设工程招标投标信息网、安庆市公共资源交易网、怀宁政府信息公开网、怀宁县公共资源交易监督管理局网站发布。八、联系方式招标人：怀宁县人民法院地 址：怀宁县高河镇联系人：杨 勇 电 话：*********** 招标代理机构：安徽中一******地 址：怀宁县高河镇经一路与纬五路交叉口（宏博酒店*号楼）联系人：操维兵电 话：****-*******九、投标保证金账户*、开户行名称：******怀宁支行账 户 名 称：怀宁县公共资源交易监督管理局账 号： **** **** **** .*、投标人应在 ****年**月 ** 日**时前将投标保证金从投标人基本账户（******和个人账户）电汇或转账到怀宁县公共资源交易监督管理局指定账户，否则按废标处理；*、投标保证金交纳的确权时间以怀宁县公共资源交易监督管理局指定账户到账时间为准。十、重要说明*、本项目涉及到建筑装饰装修工程、消防工程，如中标人没有相应资质，则必须委托有资质的专业承包单位实施。该专业分包单位的选定须事先征得招标人同意。*、本项目采用资格后审方式，评标委员会针对本项目的特点，结合招标人需求，对投标人资质、业绩等项进行评审。只有评审合格的投标人才能进入技术标及商务标评审，具体审查方法详见招标文件。*、投标申请人的联系人电话（手机）必须保持畅通，否则责任自负。*、本项目严禁转借他人资质投标，一经发现，立即取消其投标资格。*、购买了招标文件，而放弃参加投标的投标人，请在投标截止日*日前以书面形式（书面送达，加盖单位公章）通知怀宁县公共资源交易中心。弃标人未在规定时间内发出书面弃标通知的，将给予不诚信行为记录并予以曝光。*、报名成功后，请投标人关注怀宁县公共资源交易中心网站“建设工程更正补充栏”关于本项目的变更、答疑等内容。
