大岗新联二村安置区永久供电工程 （低层住宅部分）施工招标公告招标单位：广州南沙开发区土地开发中心招标代理：******编制日期：****年 月大岗新联二村安置区永久供电工程 （低层住宅部分）施工招标公告根据穗南发改项目[****]***号文批准，并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，广州南沙开发区土地开发中心现对大岗新联二村安置区永久供电工程 （低层住宅部分）施工进行施工公开招标，选定承包人。一、工程名称：大岗新联二村安置区永久供电工程（低层住宅部分）施工二、招标单位：广州南沙开发区土地开发中心 联系人：马工 联系电话：***-********招标代理机构：******联系人：胡工 联系电话：***-********招标监督机构：广州南沙开发区建设和交通局投诉电话：***-********三、建设地点：广州市南沙区大岗镇四、项目概况:项目总投资约****万元五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：*、标段划分：*个标段。*、招标内容：主要工程量为：新建公用综合房*座（设置SCB-***KVA变压器**台、SCB-***KVA变压器*台）；改建专用综合房*座（设置SCB-***KVA变压器*台）；修复和新建**KV电力管廊****米，敷设**KV电力电缆*****米以及相关的高低压设备等）。具体以设计图纸和工程量清单为准。 *、招标规模：包施工、包材料、包施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、包质量、包工期、包安全、包运行的供电线路跨越、包道路开挖及修复、包运行的变电站停送电工作、包整个项目高低压工程报验、包验收送电等。*、招标控制价：********.** 元 六、资金来源：土地开发资金七、公告发布、报名及发售招标文件时间：报名及发售招标文件日期（含本日）：****年*月**日至****年*月**日（上午：**：**-**：**，下午：**：**-**：**）（节假日除外）。如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。注：*．报名时间自招标公告截止发布之日起不得少于*日。*．发售招标文件时间不得少于*日，从投标报名第一天起发售招标文件，并从投标报名第一天起开始计算备标时间。*．报名及购买招标文件时，投标人提供：（*）《广州建设工程投标报名申请表》（从交易中心下载）原件，一式两份；（*）参加报名的投标人代表身份证原件和复印件及法定代表人证明书、授权委托书原件各一份。*．投标保证金及报名费：*.*投标保证金人民币**万元；*.*投标报名费人民币***元。*.招标文件及资料发售金额为人民币***元/套，售后不退，由收款单位开具收据。*．接收投标文件及开标时间：请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“服务指南”专栏中的“交易活动安排”，输入项目编号即可查询（投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息，截标后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准）。*．项目负责人的使用状态按投标报名时，在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为准，如出现拟报项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的，其后果由投标人负责。八、报名及递交报名资料地点：广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心(广州公共资源交易中心南沙交易部)。九、资格审查方式：本项目采用资格后审方式（在评标时进行审查）。十、投标人合格条件：*、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。*、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。*、投标人均持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；*、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包资质三级或以上资质或输变电工程专业三级或以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质。*、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：电力或机电工程专业一级注册建造师。*、投标人具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上资质。*、项目负责人持有项目负责人安全培训考核合格证（B类）。 *、投标人必须已取得了****年******或其辖下的供电局（或电网公司）**KV及以上资信备案资格，且具备******管辖的运行变电站或开关房作业（变电类或输电类或配电类或动火作业类）的资格（提供有效证明文件）。*、明确工地余泥渣土运输与排放管理员由施工单位专职安全员（具有施工安全考核证书C类）兼任。**、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。**、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。**、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。注：诚信档案应在有效期内。**、提供负责协调线路产权单位和供电部门办理停电、送电、验收，协调办理市政开挖、绿化迁移、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、新建线路移交原产权单位等手续及工期延误自愿按合同条款接受处罚的承诺函（格式见附件二）。注：未在招标公告第十条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。十一、投标人务必确保提供的所有投标资料都是真实有效的。如经查存在弄虚作假行为的，报建设行政主管部门作出相应处罚，视情形取消投标人*-*年内参加南沙开发区内依法必须进行招标的项目的投标资格。十二、满足资格审查合格条件的投标人不足*名或经评审有效的投标单位不足*名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。十三、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过***.******.***）的第四十条规定执行。十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州南沙开发区土地开发中心异议受理电话：***-********地址：南沙区凤凰大道*号C座*楼十五、本公告在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网（网址：http://***.******.***.cn/）和民营经济报等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。十六、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。招标人：广州南沙开发区土地开发中心招标代理: ********* 年 月 日附件一：投标申请人声明广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加大岗新联二村安置区永久供电工程（低层住宅部分）施工投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材******保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委******没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全******及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字： (企业公章)附件二：承 诺 书广州南沙开发区土地开发中心：本公司参加大岗新联二村安置区永久供电工程（低层住宅部分）施工投标工作，将积极响应贵单位提出的招标公告资格审查的要求，并作出如下承诺：*、承诺负责协调供电部门办理办理高低压工程报验、停电、送电、验收等手续及工期延误自愿按合同条款接受处罚；*、承诺负责项目用地协调工作；*、承诺负责协调市政、农林、水务等部门，办理道路开挖、绿化迁移、排水接驳等事项；承诺施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿。*、在确保工程质量的前提下，我司严格控制工程工期，确保工程在施工招投标中标公示结束之日*日后（即第四天）开始计算工期， ** 日历天内完成。非建设业主原因造成合同工期延误的，每延误一天，自愿接受项目法人扣减合同金额的*.*%，最高不超过合同额的**%。工期每超出一天，自愿接受建设业主作扣减合同金额的*.*%的罚款，最高罚款不超过合同金额的**%。如延误一个月，则在接到业主书面通知后，*天内自动退场。同意对已完成的工程量作延期扣减罚款后，按实结算。建设业主因故书面通知而延缓施工进度的，则承包商可顺延工期。单位盖章： 法定代表人签名（签章）： 日期：