广西北海合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程
查看隐藏内容（*）需先登录
合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程竞争性谈判文件项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY 采购人：合浦******采购代理机构：广西德元******
目录第一章 竞争性谈判公告 *第二章 竞争性谈判供应商须知及前附表 *第三章 施工图纸及工程量清单 **第四章 合同条款 **第一部分 合同协议书 **第二部分 通用合同条款 **第三部分 专用合同条款 **第五章谈判响应文件格式 **一、谈判响应文件袋（或箱）封面格式 **二、 谈判响应文件格式 **（一）资格审查部分（封面格式） **（二）商务标部分（封面格式） **第六章：评定成交办法和标准 **附件一：谈判保证金退还账号说明书（格式） **第一章 竞争性谈判公告广西德元******关于合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程竞争性谈判公告【编号：（工程类） *******】广西德元******受合浦******委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程施工进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。一、采购项目名称：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程二、采购项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况：本工程为合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程，包括*座公厕，分别是：*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-海角亭公厕，建筑面积为**.**m&sup*;，建筑层数为一层，主要内容为旧食堂改造成卫生间。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-平阳塘公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容有建筑装饰装修工程和安装工程。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-下街**号公厕，建筑面积为***.**m&sup*;，建筑层数为一层，层高*.*米，主要内容有拆除工程、建筑装饰装修工程和安装工程。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路龙湾小区对面绿地公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容为新建一层公共厕所，独立基础，框架结构，内墙贴块料面砖及乳胶漆，做轻钢龙骨一石膏板吊顶，外墙做涂料，厕所用感应类的大便器、小便器等。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路与草鞋村路口公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容为新建一层公共厕所，独立基础，框架结构，内墙贴块料面砖及乳胶漆，做轻钢龙骨一石膏板吊顶，外墙做涂料，厕所用感应类的大便器、小便器等。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-农贸市场公厕，建筑面积为**.*m&sup*;，主要内容有拆除工程、建筑装饰装修工程和安装工程。具体内容详见施工图纸及工程量清单，图纸范围内所有工程。四、采购预算金额（人民币）：壹佰柒拾万壹仟零壹拾贰元叁角肆分 （¥：*******.**元），其中：*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-海角亭公厕：壹拾伍万贰仟玖佰捌拾柒元贰角伍分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-平阳塘公厕：叁拾贰万柒仟零柒拾玖元壹角捌分（¥：******.**元）； *、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-下街**号公厕：贰拾捌万零陆佰贰拾玖元肆角贰分（¥：******.**元）； *、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路龙湾小区对面绿地公厕：叁拾叁万壹仟玖佰肆拾柒元零伍分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路与草鞋村路口公厕：叁拾贰万陆仟玖佰柒拾叁元壹角贰分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-农贸市场公厕 ：贰拾捌万壹仟叁佰玖拾陆元叁角贰分（¥：******.**元）； 五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等。六、竞争性谈判供应商资格要求：*.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；*.具有独立法人资格，同时具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质的企业，有效的企业安全生产许可证；*.拟任项目经理具有建筑工程二级（含）以上建造师执业资格，有效的安全生产考核合格证，且没有在建施工的建造师。*.对在“信用中国”网站(***.******.***.cn)、中国政府采购网(***.******.***.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；*.本项目不接受联合体谈判。 七、竞争性谈判文件的获取： *.发售时间：****年 *月**日 公告发布之时起至****年 * 月 ** 日（工作日）,每日上午*:**时至**:**时，下午 **:**时至**:**时（北京时间）；*.发售地点：广西德元******（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室）。*.售价：招标文件工本费每本 ***元，售后不退，不代办邮购。*.获取竞争性谈判文件的方式：现场报名。购买谈判文件时，竞争性谈判供应商授权本单位元员工提交以下资料：授权委托书原件及委托人身份证复印件（委托代理时提供）、法人身份证明书及法人身份证复印件、统一社会信用代码的营业执照副本复印件（或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）、企业资质证书（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件）、拟派项目经理的注册建造师证及安全生产考核合格证B证（复印件）、五大员(施工员、质检员、安全员、材料员和造价员)上岗证及安全员安全生产考核合格证C证（复印件）、技术负责人职称证。以上资料复印件均须加盖单位法人公章，原件备查。 八、谈判保证金(人民币)：叁万肆仟元整（￥*****.**）。竞标人应于****年 * 月 **日**：**分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。开户名称：广西德元******北海分公司开户银行：中国建设银行北海北海大道支行银行账号：**** **** **** **** ****九、响应文件递交截止时间和地点:谈判供应商应于****年 * 月** 日**：**分止，将响应文件密封提交到广西德元******开标室（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室），逾期送达的将予以拒收。十、谈判时间及地点：****年 * 月 **日**：** 分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构广西德元******另行通知。地点：广西德元******开标室（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室），参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭法定代表人(负责人)身份证明书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、保证金缴纳凭证原件]依时到达指定地点等候当面谈判。十一、网上查询:中国政府采购网（***.******.***.cn）、广西壮族自治区政府采购网（***.******.***.cn) 。十二、联系事项：*．采购人名称：合浦******地址：合浦县联系人：冯星怀 联系电话：****-********．采购代理机构：广西德元******地址：广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室联系人：吕工 联系电话：****-********．监督部门：合浦县财政局电话：****-*******采 购 人：合浦******采购代理机构：广西德元**********年*月**日第二章 竞争性谈判供应商须知及前附表一、竞争性谈判供应商须知前附表序号条款号内容*采购人合浦*******代理机构广西德元*******项目概况项目名称：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY 工程地点：合浦县发包方式：包工包料，固定单价合同方式采购范围：本工程为合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程，包括*座公厕，分别是：*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-海角亭公厕，建筑面积为**.**m&sup*;，建筑层数为一层，主要内容为旧食堂改造成卫生间。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-平阳塘公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容有建筑装饰装修工程和安装工程。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-下街**号公厕，建筑面积为***.**m&sup*;，建筑层数为一层，层高*.*米，主要内容有拆除工程、建筑装饰装修工程和安装工程。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路龙湾小区对面绿地公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容为新建一层公共厕所，独立基础，框架结构，内墙贴块料面砖及乳胶漆，做轻钢龙骨一石膏板吊顶，外墙做涂料，厕所用感应类的大便器、小便器等。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路与草鞋村路口公厕，建筑面积为***m&sup*;，主要内容为新建一层公共厕所，独立基础，框架结构，内墙贴块料面砖及乳胶漆，做轻钢龙骨一石膏板吊顶，外墙做涂料，厕所用感应类的大便器、小便器等。*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-农贸市场公厕，建筑面积为**.*m&sup*;，主要内容有拆除工程、建筑装饰装修工程和安装工程。图纸范围内所有工程，具体内容详见施工图纸及工程量清单。工程质量要求：达到现行国家施工验收规范合格标准本工程总控制价壹佰柒拾万壹仟零壹拾贰元叁角肆分 （¥：*******.**元），其中：*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-海角亭公厕：壹拾伍万贰仟玖佰捌拾柒元贰角伍分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-平阳塘公厕：叁拾贰万柒仟零柒拾玖元壹角捌分（¥：******.**元）； *、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-下街**号公厕：贰拾捌万零陆佰贰拾玖元肆角贰分（¥：******.**元）； *、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路龙湾小区对面绿地公厕：叁拾叁万壹仟玖佰肆拾柒元零伍分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-滨江路与草鞋村路口公厕：叁拾贰万陆仟玖佰柒拾叁元壹角贰分（¥：******.**元）；*、合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程-农贸市场公厕 ：贰拾捌万壹仟叁佰玖拾陆元叁角贰分（¥：******.**元）； 资金来源：财政资金施工工期：**日历天*竞争性谈判供应商资格*.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；*.具有独立法人资格，同时具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质的企业，有效的企业安全生产许可证；*.拟任项目经理具有建筑工程二级（含）以上建造师执业资格，有效的安全生产考核合格证，且没有在建施工的建造师。*. 对在“信用中国”网站(***.******.***.cn)、中国政府采购网(***.******.***.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；*.本项目不接受联合体谈判。*谈判报价报价次数由谈判小组确定，但不超过三次。*现场踏勘竞争性谈判供应商自行现场踏勘*谈判有效期谈判截止日期后**天（日历天）*谈判响应文件份数正本壹份，副本叁份，共肆份。【另按纸质版(盖公章后)顺序编号排列扫描成PDF，刻录在光碟（或U盘）上作出标识，未按此规定提交一份电子文档的，投标无效】。*谈判保证金人民币：叁万肆仟元整（￥*****.**）。竞争性谈判供应商在提交响应文件截止之前以支票、银行转账或电汇等非现金形式缴纳至广西德元******专用账户。并凭银行账单到广西德元******（广西合浦县廉州镇廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室）领取保证金收款收据，以保证金收据作为缴纳凭证。开户名称：广西德元******北海分公司开户银行：中国建设银行北海北海大道支行银行账号：**** **** **** **** ****开标时竞争性谈判供应商必须出示：① 谈判保证金收据原件；②法定代表人凭资格证书和身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件；否则，谈判无效。**谈判响应文件递交地址和时间谈判响应文件以密封形式递交至：广西德元******开标室。地址：广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室。联系电话：****-*******联系人：吕工谈判响应文件递交截止时间：****年 *月 ** 日**：**分 。**谈判文件开启时间地点谈判文件开启时间:****年 * 月 ** 日**：**分 。谈判文件开启地点:广西德元******开标室（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室）。**谈判时间地点谈判时间：****年 * 月 **日 **：**分谈判文件开启结束后。谈判地点：广西德元******开标室（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室）。**评定成交办法最低评标价法**资格审查方式资格后审**履约担保无**农民工工资保障金农民工工资保障金数额为成交价的*%**招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格（****）****号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”计取，由成交供应商支付。**注意事项拟任本项目班子的关键岗位人员数量不得低于《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理试行办法》（北建施【****】*号）规定的最低配置标准，否则作无效谈判处理。 二、竞争性谈判供应商须知（一） 总 则*.项目概况：*.*项目名称：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*项目编号：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*工程地点：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*采购范围：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*质量要求：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*资金来源：详见竞争性谈判供应商须知前附表*.*施工工期：详见竞争性谈判供应商须知前附表*. 竞争性谈判供应商资格：详见竞争性谈判供应商须知前附表*. 谈判费用*.*竞争性谈判供应商自行承担所有与本次谈判有关的全部费用。*. 谈判公告*.*谈判公告见：中国政府采购网（http://***.******.***.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://***.******.***.cn）（二）谈判文件*. 谈判文件的构成*.*谈判文件包括：第一章 谈判公告；第二章 竞争性谈判供应商须知及前附表；第三章 施工图纸及工程量清单（另册发放）；第四章 合同书条款；第五章 谈判格式；第六章 评定成交办法和标准；*. 谈判文件的澄清和修改*.*任何要求澄清谈判文件的竞争性谈判供应商，均应在谈判截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知广西德元******（以下简称“代理机构”），同时认定其他澄清方式为无效。代理机构将以书面形式予以答复。*.*代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间三日前，在中国政府采购网（http://***.******.***.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://***.******.***.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。*.*代理机构可视具体情况，延长提交谈判响应文件截止时间和谈判文件开启时间。代理机构至少在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在中国政府采购网（http://***.******.***.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://***.******.***.cn）上发布变更公告。（三） 谈判响应文件的编制*.谈判响应文件编写的注意事项*.*竞争性谈判供应商应认真阅读谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。*.谈判响应文件的文字及计量单位*.*竞争性谈判供应商的谈判响应文件以及竞争性谈判供应商与代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。*.*谈判响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。*.谈判响应文件书写及签名、盖章要求*.*谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其谈判无效。*.*字迹潦草、表达不清或未按要求填写的谈判响应文件可认定为无效的谈判。*.*谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其谈判无效。*.*谈判响应文件的份数：正本壹份，副本叁份，共肆份（另附扫描件电子档一份，制作成光盘，否则谈判无效）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。**. 谈判响应文件的构成**.*谈判响应文件由资格审查部分和商务标部分两部分组成。**.*资格审查部分主要包括下列内容：（*）有统一社会信用代码的营业执照副本复印件（或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）；（*）企业资质等级证书副本复印件；（*）企业安全生产许可证副本复印件；（*）项目经理的注册建造师资格证及其生产安全考核合格证复印件；（*）法定代表人身份证明书及身份证复印件；（*）谈判响应文件签署授权委托书和委托代理人身份证复印件；（*）谈判保证金收据复印件；（*）对农民工工资保障金问题作出的承诺书；（*）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（**）本工程人员配置表；（**）本项目所在地检察机关出具的本项目招标期间的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。**.*商务标部分主要包括下列内容：（*）谈判函（按第五章“谈判函”格式要求提供）；（*）谈判函附录；（*）工程报价书（按采购文件的工程量清单编制）；（*）谈判需要的辅助资料或其它资料。（四） 谈判报价说明**.谈判报价及招标控制价**.*谈判报价***.******.***本工程谈判报价采用工程量清单、综合单价报价。谈判价格为固定综合单价，采用单价包干。***.******.***竞争性谈判供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞争性谈判供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。***.******.***设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可。变更合同价款按下列方式进行：（*）工程量清单中有相同细目的按竞争性谈判供应商谈判时的中标单价进行结算；（*）有类似细目的参考类似中标单价结算；（*）无相同或类似细目的新增项目的单价有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）结算；（*）其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的按市场价；（*）新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商确定。***.******.*** 竞争性谈判供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：（*） 有工程数量的应报单价和总价。（*） 无工程数量的项目不报价（或只报单价不报总价）。（*） 谈判时，采购人要求报价的细目，竞争性谈判供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。***.******.*** 采购人所提供的工程量清单及图纸，应认为已包括按正常施工工艺完成工程量清单项目各单项的有关内容。凡工程量清单及图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞争性谈判供应商应计入相关项目的单价中。竞争性谈判供应商可先到现场踏勘以充分了解工程位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔工期延长申请将不被批准。竞争性谈判供应商必须认真审核工程量清单及图纸，若对工程量清单数量和内容有异议，请以书面形式在谈判文件开启时间*天前向采购人提出澄清要求。***.******.***承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在谈判报价中自行考虑。***.******.***除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金（不含劳动保险费）、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经竞争性谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。***.******.***竞争性谈判供应商的谈判报价须按谈判文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应谈判文件的要求。***.******.***竞争性谈判供应商在进行工程量清单谈判时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞争性谈判供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。谈判文件评审中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共**位）为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中。如作废的清单项目达到*项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程谈判报价的*%（含本数），视为不响应谈判文件实质性内容，则谈判终止。工程量清单报价表的谈判总价如与谈判函的报价不相符的，以谈判函为准。**.*本工程的招标控制价编制依据:* .施工图纸；*.《建设工程工程量清单计价规范》-GB*****-****；*.《建设工程工程量清单计价规范GB*****-****广西壮族自治区实施细则》；*.****年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额；*.****年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额；*.****年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及相应配套费用定额；*.桂建标[****]**号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》规定计取相关费率的一般计税法计取。*.相关计价管理办法和有关计价文件。*.工程材料价格采用****第*期《北海工程造价信息》（合浦价）材料信息价，合浦县未提及的材料价格参照北海价格，对没有的价格参照市场价。**.谈判报价**.*谈判报价应以人民币报价。（五）谈判保证金**.谈判保证金**.*谈判保证金：详见竞争性谈判供应商须知前附表。**.*交款方式：转帐、电汇、支票缴存银行等非现金形式。**.*竞争性谈判供应商应按本须知第**.*条中明确的单位全称、开户行、账号，于提交响应文件截止前交到代理机构账户上。**.*对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，代理机构将拒绝接收。**.*办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误谈判。**.*未中标的竞争性谈判供应商的谈判保证金将尽快退还（无息），最迟不超过成交通知书发出后的*天。**.*成交供应商按要求签署合同协议后*日内，将退还其谈判保证金（无息），成交供应商不按规定签订合同的，则按有关法规处理。**.*缴纳竞争性谈判保证金的专用账户为：开户行：中国建设银行北海北海大道支行户 名：广西德元******北海分公司帐 号：**** **** **** **** ****（六）谈判响应文件的递交**.提交谈判响应文件截止时间**.*提交谈判响应文件截止时间按本须知“前附表第**项”的规定。**.*采购人可按本须知第*条规定以补充通知的方式，酌情延长提交谈判响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与竞争性谈判供应商的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的提交响应文件截止时间。**.谈判文件的密封、装订、密封袋标志与谈判响应文件的递交**.*竞争性谈判供应商应将谈判响应文件中资格审查部分、商务部分分开装订成册；谈判响应文件的资格审查部分、商务部分密封在一个谈判响应文件密封袋中。另按纸质版(盖公章后)顺序编号排列扫描成PDF，刻录在光碟（或U盘）上作出标识，未按此规定提交一份电子文档的，投标无效】。**.*谈判响应文件密封袋上均应注明：（*） 工程项目名称；（*） 工程项目编号；（*） 竞争性谈判供应商名称；（*） 年月日时分开标，此时间以前不得开封。**.*如果竞争性谈判供应商的谈判响应文件没有按上述规定装订、密封，采购人将不承担谈判响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的谈判响应文件将予以拒绝，并退还给竞争性谈判供应商。**.* 所有谈判响应文件密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。**.* 竞争性谈判供应商必须在本前附表第*项规定的提交响应文件截止时间前，将谈判响应文件送到谈判文件开启地点（见前附表**）由广西德元******工作人员签收。凡逾期送达的谈判响应文件将被作为无效的谈判响应文件处理。**.谈判响应文件的修改与撤回**.*竞争性谈判供应商可以在递交谈判响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改其谈判响应文件的通知。在提交响应文件截止时间以后，不能更改谈判响应文件。**.*竞争性谈判供应商的修改通知，应按本须知第**条规定编制、密封和递交（在内封包上标明“修改”字样）。（七） 竞争性谈判（简称谈判）与谈判文件评审**.谈判**.*谈判时间及地点:唱标结束后与竞争性谈判供应商谈判时间，地点：广西德元******开标室（广西合浦县廉州大道***号盛世东方*幢*单元****室）。**.*代理机构根据谈判项目的特点组建竞争性谈判小组，竞争性谈判小组成员将由抽取的专家、采购人代表共三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，竞争性谈判小组将负责对全部谈判响应文件进行审查、谈判及评审工作。**.*在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务、施工要求等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。**.*谈判程序如下：（*）竞争性谈判供应商可由*～*人参加谈判，谈判中竞争性谈判供应商成员之间意见不一致时，以竞争性谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞争性谈判供应商的法定代表人或其授权的受托人必须出示：谈判保证金收据复印件；持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。（*）谈判小组成员作为一个集体与单个各竞争性谈判供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞争性谈判供应商。其中涉及价格的内容不得要求竞争性谈判供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。（*）谈判内容应作记录，并由竞争性谈判供应商及竞争性谈判小组成员签字确认。（*）谈判结束后，谈判小组应要求竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞争性谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成谈判响应文件的一部分。其中竞争性谈判供应商重新报价不得高于其之前的竞标报价，并且要求仍然采用工程量清单报价方式，任何优惠、降价、让利应反映在综合单价中，不能进行投标总价优惠、降价、让利，否则采购人将拒绝其竞标报价。竞争性谈判小组对各竞争性谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞争性谈判供应商进行谈判，直至竞争性谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞争性谈判供应商，并要求所有竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。（在下列情况下谈判将终止，转入谈判文件评审程序：谈判小组没有新的要求； 谈判的目的已经达到。）**.*最终谈判结束后，竞争性谈判小组不得再与竞争性谈判供应商进行任何形式的商谈。**.*谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞争性谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。**.评标**.*本采购项目的谈判文件评审依据为竞争性谈判文件和谈判响应文件。**.*本项目采用的评定方法为最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对谈判响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。**.*竞争性谈判供应商在谈判文件评审过程中，所进行的力图影响谈判文件评审公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。**.无效的谈判条件**.*谈判响应文件如有下列情况之一，将会在谈判文件评审中按照无效谈判响应文件处理：（*）应交未交谈判保证金的；（*）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；（*）不具备谈判文件中规定资格要求的；（*）不符合法律、法规的；（*）不符合谈判文件中第*.*条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。**．终止谈判条款**.*谈判采购项目出现下列情形之一的，将终止谈判：（*）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（*）竞争性谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（*）因重大变故，采购任务取消的。**.*终止谈判后，代理机构将把终止谈判理由通知所有竞争性谈判供应商。（八） 谈判结果**.成交公告**.*代理机构在谈判工作完成后五个工作日内将谈判文件评审报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网（http://***.******.***.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://***.******.***.cn）上公告。**.*竞争性谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构将在收到竞争性谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。**.*质疑竞争性谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对代理机构的答复不满意或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向合浦县政府采购管理中心投诉。质疑联系部门及电话为：广西德元**********-*******投诉联系部门及电话为：合浦县政府采购监督管理股****-*********.成交通知**.*在发布成交公告的同时，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。**.*代理机构无义务向落标的竞争性谈判供应商解释落标原因和退还谈判文件。**.签订合同**.*成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。**.*如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，代理机构对成交供应商谈判的全部谈判保证金将不予退还。**.*成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选人并与其签订政府采购合同，以此类推。附件 有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定《中华人民共和国政府采购法》有关规定：第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第四十六条 采购人与成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。 第七十七条 成交供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。《中华人民共和国合同法》有关规定：第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。
第三章 施工图纸及工程量清单（另册）第四章合同条款第一部分 合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况*.工程名称：。*.工程地点：。*.工程立项批准文号：。*.资金来源：。*.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。*.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式*.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；其中：（*）建安劳保费：人民币（大写）（¥元）；（*）安全文明施工费：人民币（大写）（¥元）；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（*）暂列金额：人民币（大写）（¥元）。*. 合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（*）成交通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）图纸；（*）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人： （公章） 承包人： （公章）法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—****—****）。第三部分 专用合同条款*.一般约定*.*词语定义***.******.***合同***.******.***.** 其他合同文件包括： 。***.******.***合同当事人及其他相关方***.******.***.*监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。***.******.***.*设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。***.******.***工程和设备***.******.***.*作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。***.******.***.*永久占地包括： 。***.******.***.**临时占地包括： 。*.* 法律适用于合同的其他规范性文件： 。*.* 标准和规范***.******.***适用于工程的标准规范包括： 。***.******.***发包人提供国外标准、规范的名称： ；发包人提供国外标准、规范的份数： ；发包人提供国外标准、规范的名称： 。***.******.***发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。*.* 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（*）成交通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）；（*）；（*）；（*）。（*）《建设工程工程量清单计价规范（GB****-****）》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB****~*****-****）》及其广西实施细则。说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。*.* 图纸和承包人文件 ***.******.*** 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容： 。***.******.*** 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： ；承包人提供的文件的期限为： ；承包人提供的文件的数量为： ；承包人提供的文件的形式为： ；发包人审批承包人文件的期限： 。***.******.*** 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 。*.* 联络***.******.***发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。***.******.*** 发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。*.** 交通运输***.******.*** 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。***.******.*** 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。***.******.*** 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。*.** 知识产权***.******.*** 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。***.******.*** 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。***.******.*** 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。*.**工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格： 。允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：。*. 发包人*.* 发包人代表发包人代表：姓 名：；身份证号：；职 务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供***.******.*** 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。***.******.*** 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。*.* 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。发包人提供的支付担保格式见合同附件*。*. 承包人*.* 承包人的一般义务（*）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数： 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 。承包人提交的竣工资料移交时间： 。承包人提交的竣工资料形式要求： 。（**）承包人应履行的其他义务：。*.* 项目经理***.******.*** 项目经理：姓 名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；广西建筑市场诚信卡卡号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 元/日（人民币） 。***.******.*** 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在 （开工日期） 前到任。在监理人向承包人颁发 （竣工证明材料名称） 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝****﹞**号和桂建管﹝****﹞**号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 元/人•次（人民币）。***.******.*** 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 元/人•次（人民币）。*.* 承包人人员***.******.*** 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件*）的期限：。***.******.*** 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 元/人•次（人民币）；专业工程师 元/人•次（人民币）。***.******.*** 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。***.******.*** 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 元/人•次（人民币）违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人•次（人民币）。*.* 分包***.******.*** 分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。***.******.*** 分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：（*）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件*。（*）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后*天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。（*）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。（*）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。***.******.*** 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。*.* 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。*.* 履约保证金：无*. 监理人*.* 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。*.* 监理人员总监理工程师：姓 名：；职 务：；监理工程师执业资格证书号： ；广西建筑市场诚信卡卡号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。*.* 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（*）；（*）；（*）。*. 工程质量*.* 质量要求***.******.*** 特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。*.* 隐蔽工程检查***.******.***承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前**小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。*. 安全文明施工与环境保护*.* 安全文明施工***.******.*** 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。关于安全文明施工奖项的约定：。***.******.*** 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。***.******.*** 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 。***.******.*** 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（*）本合同价款已包含安全文明施工费 元。（*）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔****〕**号）和 市相关规定执行。（*）支付约定： 。*.* 环境保护因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。*. 工期和进度*.* 施工组织设计***.******.*** 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。***.******.*** 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。*.* 施工进度计划***.******.*** 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。*.* 开工***.******.*** 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。***.******.*** 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.* 测量放线***.******.***发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。*.* 工期延误***.******.*** 因发包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。***.******.*** 因承包人原因导致工期延误双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之 ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 %。*.* 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。*.* 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（*） ；（*） ；（*） 。*.* 提前竣工***.******.***提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 。*. 材料与设备*.* 承包人采购材料与工程设备除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-**）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-**）见已标价工程量清单。*.* 材料与工程设备的保管与使用***.******.***发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。*.* 样品***.******.*** 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。*.* 施工设备和临时设施***.******.*** 承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件*。关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。***.******.*** 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施： 。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 。*. 试验与检验*.* 试验设备与试验人员***.******.*** 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 。施工现场需要配备的试验设备： 。施工现场需要具备的其他试验条件： 。*.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 。*.* 检验费用根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第***号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔****〕**号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。**. 变更**.* 变更的范围关于变更的范围的约定： 。**.* 变更程序***.******.*** 国有投资项目：⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。***.******.*** 非国有投资项目： 。**.* 变更估价***.******.*** 变更估价原则关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（*）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（*）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（*）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数 %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《北海市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《北海市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经 审定。**.* 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。**.* 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表**-*）和《专业工程暂估价表》（表**-*）。***.******.*** 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。***.******.*** 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。**.* 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。**. 价格调整**.* 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 本工程合同履行期间只对主要材料价格调整幅度超过投标期《北海建设工程造价信息》公布的±*%进行调整，其余材料一律不予调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：第*种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；第*种方式：采用造价信息进行价格调整。（*）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。（*）主要材料确认价：按施工期间《北海市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。（*）价差计算方法：①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。第*种方式： 。**. 合同价格、计量与支付**.* 合同价格形式（*）单价合同。本合同价款采用固定综合单价方式确定。综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。风险范围以外合同价格的调整方法：①工程变更：按***.******.***变更估价原则的约定调整。②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。③材料价格风险：按**.*的约定调整。④其它： 。（*）总价合同。总价包含的风险范围： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。（*）其他价格方式： 。**.* 预付款***.******.*** 预付款的支付预付款支付比例或金额： 无 。预付款支付期限： 。预付款扣回的方式： 。***.******.*** 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 。预付款担保的形式为： 。预付款担保格式见合同附件*。**.* 计量***.******.*** 计量原则工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****－****）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB*****~*****－****）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。***.******.*** 计量周期关于计量周期的约定：每月**日前。***.******.*** 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：(*) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。(*) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。***.******.*** 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第***.******.***项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。***.******.*** 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： 。**.* 工程进度款支付***.******.*** 付款周期关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的 **% ，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 **% ；工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的**%；发包人按工程价款结算总额的*% 预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。***.******.*** 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 。***.******.*** 进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。***.******.*** 进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限： 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。（*）发包人支付进度款的期限： 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。进度款支付方式：银行转账。***.******.*** 支付分解表的编制*. 总价合同支付分解表的编制与审批： 。*. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB*****-****）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。**. 验收和工程试车**.* 分部分项工程验收***.******.***监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。**.* 竣工验收***.******.***竣工验收条件（*）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 。竣工验收资料的份数： 。承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后*天（工程造价在***万元以下含***万元）、**天（工程造价在***万元至****万元之间含****万元）、**天（工程造价在****万元以上），提供竣工图的数量分别为*套、*套、*套。***.******.***竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。***.******.***移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。**.* 工程试车***.******.*** 试车程序工程试车内容： 。（*）单机无负荷试车费用由 承担；（*）无负荷联动试车费用由 承担。***.******.*** 投料试车关于投料试车相关事项的约定： 。**.* 竣工退场***.******.*** 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 。**. 竣工结算**.* 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 。竣工付款申请单应包括的内容： 。**.* 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程竣工结算报告金额发包人审查时间****万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天****万元-****万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天*****万元-****万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天*****万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。发包人完成竣工付款的期限： 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。**.* 最终结清***.******.*** 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 。承包人提交最终结算申请单的期限： 。 ***.******.*** 最终结清证书和支付（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。（*）发包人完成支付的期限： 。**. 缺陷责任期与保修**.* 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 。**.* 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 。***.******.*** 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 （*） 种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为： ；（*）发包人按工程价款结算总额的 * % 预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；（*）其他方式： 。***.******.*** 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 种方式：（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（*）其他扣留方式: 。关于质量保证金的补充约定： 。**.* 保修***.******.*** 保修责任工程保修期为： 。工程保修书具体内容见合同附件*。***.******.*** 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。**. 违约**.* 发包人违约***.******.***发包人违约的情形发包人违约的其他情形： 。***.******.*** 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： 。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。（*）其他： 。***.******.*** 因发包人违约解除合同承包人按***.******.***项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.* 承包人违约***.******.*** 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 。***.******.***承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）承包人未按本合同通用条款第***.******.***（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。（*）承包人有本合同通用条款第***.******.***（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。***.******.*** 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(*)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。**. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。**.* 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。**. 保险**.* 工程保险关于工程保险的特别约定： 。**.* 其他保险关于其他保险的约定： 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。**.* 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。**. 争议解决**.* 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。***.******.*** 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。***.******.*** 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。**.* 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（*）提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（*）向 人民法院起诉。**. 补充条款**.* 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
附件附件*：承包人承揽工程项目一览表附件*：支付担保格式附件*：承包人主要施工管理人员表附件*：分包人主要施工管理人员表附件*：履约担保格式附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表附件*：预付款担保格式附件*：工程质量保修书
附件*：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期
附件*：支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额*. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。*. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。*. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间*. 我方保证的方式为：连带责任保证。*. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。*. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排*. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。*. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。*. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。五、保证责任的解除*. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。*. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。*. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。*. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。*. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款*. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。*. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。*. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。*. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（*）向 仲裁委员会申请仲裁；（*）向 人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 传 真： 年 月 日
附件*：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称计划进场时间一、总部人员项目主管 其他人员 二、现场人员项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*：分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管 其他人员 二、现场人员项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*：履约担保（发包人名称）：鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 *. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。*. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。*. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。*. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。*. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。*. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注 附件*：预付款担保（发包人名称）：根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。*. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。*. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。*. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。*. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。*. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。*. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日
附件*：工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；*．装修工程为 年；*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；*．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；*．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。*．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）： 地 址： 地 址： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 第五章谈判响应文件格式一、谈判响应文件袋（或箱）封面格式合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程谈判响应文件项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY竞争性谈判供应商：（盖章）法 定 代 表 人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日时分开标，此时间以前不得开封。二、谈判响应文件格式（一）资格审查部分（封面格式）合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程谈判响应文件（正/副本）项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY谈判文件内容：资格审查部分竞争性谈判供应商：（盖章）法 定 代 表 人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日目录（页码由竞争性谈判供应商自行编排）*、有统一社会信用代码的营业执照副本复印件（或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）………………………………………………………………………… 页码*、企业资质等级证书副本复印件…………………………………………………………页码*、企业安全生产许可证副本复印件………………………………………………………页码*、项目经理的注册建造师资质资格证及其生产安全考核合格证复印件………………页码*、法定代表人身份证明书及身份证复印件………………………………………………页码*、谈判响应文件签署授权委托书和委托代理人身份证复印件…………………………页码*、谈判保证金收据复印件复印件……………………………………………………………页码*、对农民工工资保障金问题作出的承诺书………………………………………………页码*、安全防护、文明施工措施方案的承诺书………………………………………………页码**、本工程人员配置表…………………………………………………………………… 页码**、本项目所在地检察机关出具的本项目招标期间的《查询行贿犯罪档案结果告知函》 …………………………………………………………………… 页码说明：资格审查材料应按以上目录要求提交并加盖单位法人公章，按顺序装订，页码自编。凡竞争性谈判供应商提交的审查材料达不到以上要求的，其资格审查将视为不合格。*、有统一社会信用代码的营业执照副本复印件（或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）*、企业资质等级证书副本复印件*、企业安全生产许可证副本复印件*、项目经理的注册建造师资格证及其生产安全考核合格证复印件*、法定代表人身份证明书及身份证复印件法定代表人身份证明单位名称:单位性质:地址:成立时间:经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(竞争性谈判供应商名称)的法定代表人。特此证明。竞争性谈判供应商:(盖章)时间:身份证复印件（正、反面）法定代表人签字：说明：*、 内容填写要明确，谈判文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。*、 不得转借，转让。*、谈判响应文件签署授权委托书和委托代理人身份证复印件法人授权委托书（格式）兹授权同志为我方参加（采购项目名称）竞争性谈判采购项目（项目编号： ）谈判代理人，其代理权限为：代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：代理期限：从年月日至年月日止竞争性谈判供应商：（章）法定代表人：（签字或盖章）签发日期：年月日 委托代理人身份证复印件（正、反面）说明：*、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字的时间方为有效。*、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。*、委托书不得转借、转让，不得买卖。*、谈判保证金收据复印件*、对农民工工资保障金问题作出的承诺书致：采购人*.根据桂劳社发【****】***号及北劳社通字【****】**号文件精神，现将我公司在以往所承建工程中农民工工资支付的情况说明如下：我公司在本工程提交谈判响应文件截止之日前没有拖欠或克扣农民工工资的情况。*.若有幸中标，我公司承诺将按工程中标价的*%交纳农民工工资保障金；在与贵单位签订正式合同后，及时将农民工工资保障金足额存入建设行政主管部门（或财政主管部门）指定的帐户。*.在履行贵单位委托的建筑工程合同时，将按国家规范及合同条款按时支付农民工工资；无论何种原因，一旦所承包的建筑工程项目出现拖欠职工工资的情况，同意由建设行政主管部门（或财政主管部门）从农民工工资保障金中先予划支。竞争性谈判供应商：（盖章）法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日*、安全防护、文明施工措施方案的承诺书致：（采购人名称）根据桂建质安[****]**号文件规定，我方在此向采购人承诺：*、我方参与谈判的（工程名称）项目，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质安[****]**号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。*、如我方在承包的（工程名称）项目中出现未按桂建质安[****]**号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。竞争性谈判供应商：（竞争性谈判供应商名称）（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日**、本工程人员配置表序号人员人数（姓名）资质要求*项目经理*建筑工程二级（含）以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证B证*技术负责人*职称证*施工员*持有工程施工员上岗证*质检员*持有工程质检员上岗证*安全员*持有工程安全员上岗证、C证*造价员*持有工程造价员证或注册造价工程师证或上岗证*材料员*持有工程材料员上岗证 上述人员应附注册建造师证或上岗证、相关证书的复印件（要求反映年审情况），谈判时应将相应人员姓名及资质情况填写清楚。本表不满足的作谈判终止处理。拟任本项目班子的关键岗位人员数量不得低于《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理试行办法》（北建施【****】* 号）规定的最低配置标准，否则作无效谈判处理。技术负责人、质检员可以由其他岗位人员兼任。**、本项目所在地检察机关出具的本项目招标期间的《查询行贿犯罪档案结果告知函》 （二）商务标部分（封面格式）合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程谈判响应文件（正/副本）项目编号：GXBHZC-****-J*-****-DY谈判响应文件内容：商务标部分竞争性谈判供应商：（盖章）法 定 代 表 人或其委托代理人：（签字或盖章）日 期：年月日目录（页码由竞争性谈判供应商自行编排）*、谈判函………………………………………………………………………………页码*、谈判函附录…………………………………………………………………………页码*、工程报价书…………………………………………………………………………页码*、谈判需要的辅助资料或其它资料…………………………………………………页码说明：按谈判文件要求盖章、装订成册。*、谈判函（格式）谈判函致：（采购人全称）*、根据贵方项目编号为(采购项目编号) 的（采购项目名称）竞争性谈判文件，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的竞争性谈判供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）： （小写）￥ 的谈判报价，其中合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-海角亭公厕（大写）：（小写）￥；合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-平阳塘公厕（大写）：（小写）￥；合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-下街**号公厕（大写）：（小写）￥；合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-滨江路龙湾小区对面绿地公厕（大写）：（小写）￥；合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-滨江路与草鞋村路口公厕（大写）（小写）￥；合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-农贸市场公厕（大写）：（小写）￥；并按上述采购文件的竞争性谈判供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件要求承包上述工程施工、竣工。一旦我方中标，我方保证按合同协议书中约定的工期 日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量达到等级，并承担任何质量缺陷的保修任务。我方拟任本项目项目经理的姓名为、注册号为。*、我方同意在竞争性谈判供应商须知规定的谈判文件开启日期起遵循本谈判文件，并在竞争性谈判供应商须知第*条规定的谈判有效期满之前均具有约束力。*、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件；*、我方承认谈判函附录是我方谈判函的组成部分。*、如果在提交响应文件截止时间后的谈判有效期内撤回谈判或者有其他违约行为，贵方对我方的谈判保证金可不予退还。*、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞争性谈判供应商为成交供应商，*、我方将与本谈判函一起，提交人民币元作为谈判担保。与本项目谈判有关的正式通讯地址为：竞争性谈判供应商名称：地址：邮政编码：电话、电报、传真或电传：开户名称：开户银行：帐号：法定代表人或委托代理人签名：竞争性谈判供应商盖公章：谈判日期：*、谈判函附录序号项 目 内 容合同条款号约 定 内 容*谈判保证金竞争性谈判供应商须知人民币叁万肆仟元整*履约保证金竞争性谈判供应商须知无*谈判有效期竞争性谈判供应商须知提交响应文件截止之后**天*开工日期竞争性谈判供应商须知计划于年月开工*计划工期竞争性谈判供应商须知 **日历天*误期赔偿费限额专用条款合同价款*%*质量保修金专用条款结算价的*%*农民工工资保障金专用条款中标价的*% 竞争性谈判供应商（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日*、工程报价书合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-廉州镇公厕新（改）建工程报价汇总表工程名称报价合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-海角亭公厕大写：小写：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-平阳塘公厕大写：小写：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-下街**号公厕大写：小写：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-滨江路龙湾小区对面绿地公厕大写：小写：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-滨江路与草鞋村路口公厕大写：小写：合浦县廉州镇改善农村人居环境建设工程项目-农贸市场公厕大写：小写：总报价大写：小写： 竞争性谈判供应商（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日*、谈判需要的辅助资料或其它资料第六章：评定成交办法和标准本项目评标方法最低评标价法。谈判小组组成：本采购项目的谈判小组分别由采购人评审代表和采购人依法从合浦县政府采购管理中心专家库抽取的专家共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于三分之二。评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评标依据，对竞标人的竞标文件进行评审和比较。评标方式：以封闭方式进行。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。评标应当遵循下列工作程序：一、资格审查评审标准：（*）统一社会信用代码的营业执照副本复印件（或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）；（*）企业资质等级证书副本复印件；（*）企业安全生产许可证副本复印件；（*）项目经理的注册建造师资格证及其生产安全考核合格证复印件；（*）法定代表人身份证明书及身份证复印件；（*）谈判响应文件签署授权委托书和委托代理人身份证复印件；（*）谈判保证金收据复印件；（*）对农民工工资保障金问题作出的承诺书；（*）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（**）本工程人员配置表；（**）本项目所在地检察机关出具的本项目招标期间的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。 上述材料如提供不完备，将被当作资格审查不合格而取消谈判资格。二、符合性审查在谈判之前，谈判小组将首先审定每份谈判响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。所谓实质上响应，是指谈判响应文件应与竞争性谈判采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同条件中要求的采购人的权利及竞争性谈判供应商的义务造成重大的限制，而纠正这种差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判采购文件要求的竞争性谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。三、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库****）***号），认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予*%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（*-*%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**%以上的，联合体谈判价给予*%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审报价=最后报价×（*-*%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。四、成交供应商推荐原则（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评审报价由低到高排列成交候选供应商顺序（评审报价相同时，最后报价低到高优先、服务质量高低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。（二）谈判小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。附件一：******郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[****]***号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：*.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[****]***号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。*.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企******对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（注明：附相关证明材料，否则无效）企业名称（盖章）：说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[****]***号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。 附件一：谈判保证金退还账号说明书（格式）谈判保证金退还账号说明书（格式）广西德元******：我单位参加项目(竞争性谈判编号：)缴纳的谈判保证金情况如下：项目编号缴纳金额（元）缴纳时间备注 请将谈判保证金退至以下账户：账户名：开户行：账 号：办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。联系人：联系电话：谈判供应商盖章：法定代表人（负责人）（负责人）或委托代理人签字：日期：注：办理退保证金时须提交，谈判供应商可以在递交谈判文件时另外封装一并提交。
