宁波舟山港外钓**万吨级油品公共码头工程设计、采购及施工（EPC）总承包 招标公告*. 招标条件本招标项目宁波舟山港外钓**万吨级油品公共码头工程 （下称本项目）已由有关文件批准建设，项目业主为舟山港******（以下简称“招标人”），建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购及施工（EPC）总承包进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市招标投标网(http://***.******.***.cn)。*. 项目概况与招标范围*.*项目概况：宁波舟山港外钓**万吨级油品公共码头工程位于浙江省舟山市岑港镇外钓岛，本工程为**万吨级油品码头一座，以与陆域连接的引桥根部为界的所有设计（含初步设计）、采购、施工。*.*招标范围主要包括以下内容：*) 初步设计：投标人需根据相关批文及方案设计所确定的内容，完成本项目初步设计阶段的文件编制、及相关专题报告等全部工作，并保证初步设计文件通过相关部门的审查；*) 报建手续：投标人需按照有关部门要求办理需以承包人名义办理的各项工程建设、设计及施工许可的审批、报建、开工、验收等手续，并承担相关费用；同时协助招标人办理各项需以发包人名义办理的相关手续；*)施工图设计：投标人需根据本工程初步设计文件及相关批文、发包人要求等确定的内容，完成本项目的施工图设计，并保证施工图设计文件通过相关部门的审查；*) 采购：投标人负责本工程所需的一切材料、设备、采购、运输和保管，但必须符合相关标准的要求，在发包人和监理的监督下实施；设备暂定部分招标采购由发包人与承包人共同实施； *) 施工：完成施工图设计的所有内容和要求。投标人负责本工程的施工、制作、安装等各项工作直到完成整个工程验收、按规定提交全部交（竣）工资料；*) 交（竣）工验收：投标人需按照有关部门要求办理需以承包人名义办理的各项工程竣工手续，并承担相关手续费用；同时协助招标人办理各项需以业主名义办理的相关手续；按规定完成交（竣）工资料；*) 缺陷修复和工程保修：整个工程的施工以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、沉降位移观测和工程保修期内的保修服务。*.* 工期要求工期：工期***日历天，码头工程****年*月*日前完成交工验收，缺陷责任期*年，工程完工并通过交工验收后进入缺陷责任期。*.*质量标准设计要求的质量标准：初步设计和施工图设计符合国家有关技术规范、以及主管机关和发包人的要求，并通过相关审查。施工要求的质量标准：水运工程按照交通运输部《水运工程质量检验标准》，其他工程按照有关现行质量检验评定标准检验评定，工程质量等级要求合格。*、投标人资格要求*.*企业要求：投标人必须具有独立法人资格，在中华人民共和国注册、具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水运行业工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件的单位均可参加投标。*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按否决投标处理。投标人和其******，不得同时参加本项目投标，否则均按否决投标处理。*.* 本次招标不接受联合体投标。*.招标文件的获取*.*投标人在投标报名前须自行登陆“舟山市招标投标网”（详情请点击以下网页查看：http://***.******.***.cn，对投标单位进行网上注册，并提供与注册内容相关的有效证明资料送舟山市招投标中心登记，已经注册或登记成功的单位不得重复注册。如有******，电话：**********；QQ群：*********。*.*凡有意参加投标者，请于****年*月*日～****年*月**日在舟山市招标投标网http://***.******.***.cn进行网上报名，招标文件下载密切关注本网站或随时咨询******，联系电话****-*******。*.*投标人必须按舟招组办[****]*号文件执行。*.投标文件的递交*.*招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。*.*投标文件递交截止时间详见招标文件，投标文件必须在上述时间之前递交至舟山市招投标中心（地址：新城翁山路***号，舟山市行政中心北大楼三楼）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加开标活动，并携带身份证原件和投标人资质证书副本原件现场核验签字；委托代理人还须携带授权委托书及本人身份证原件。投标人的法定代表人姓名以投标人资质证书副本中登记的为准。投标人未派人员参加开标的，视为承认开标记录，事后对开标结果提出任何异议无效。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息，同时依法作出其他处理。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*、发布公告的媒介本次招标公告同时在同时在浙江交通网（http://***.******.***.cn）、舟山市招投标中心网上发布。*、联系方式招 标 人：舟山港****** 招标人地址：浙江省舟山市定海区岑港街道大墩里**号联 系 人：鲍先生联 系 电 话：*********** 招标代理人名称：****** 招标代理人地址：舟山市临城定沈路***号（工行金跃大厦）**楼 邮政编码：****** 联系人：小周联系电话：****-******* 传 真：****-*******附录附录* 资格审查条件（资质最低条件）企业资质等级要求投标人必须具有独立法人资格，在中华人民共和国注册、具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水运行业工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求投标人财务状况良好，无破产、资产被冻结、接管等情况发生。承诺提供不应少于****万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求*、自****年*月*日以来（以初步设计批复或施工图设计批复日期或交（竣）工文件日期为准），完成过单个合同新建**万吨级油品码头的工程设计业绩（不包括改扩建项目和码头结构升级加固改造项目）。*、自****年*月*日以来（以交工或竣工文件时间为准），完成过单个合同码头工程设计、采购、施工（EPC）合同金额不低于*亿元人民币总承包业绩。注*、本表所要求的业绩标准，投标人必须在第七章资格审查资料“（三）近年完成的类似项目情况表”后附施工图设计批复文件的复印件，如施工图设计批复文件无法证明时，需提供合同协议书复印件。*、合同协议书或中标通知书或初步设计批复或施工图设计批复或交（竣）工文件等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性）。*、工程规模的解释顺序为：设计项目：初步设计批复或施工图设计批复或交（竣）工文件、合同协议书（或中标通知书）；设计、采购、施工（ EPC）项目：交工或竣工验收文件、合同协议书（或中标通知书）。*、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足强制性业绩要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求*、不存在投标人须知第***.******.***项的情形；*、自****年*月*日以来，投标人无行贿犯罪行为；注：投标人有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。附录* 资格审查条件（主要人员最低要求）人 员数 量资 格 要 求项目经理**、具有港口与航道工程一级注册建造师（含经延续注册的临时执业证书），高级工程师及以上职称， 并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），并在****年*月*日至今担任过（以交工或竣工文件时间为准），单个合同码头工程设计、采购、施工（EPC）合同金额不低于*亿元人民币的项目总负责人。*、自****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。设计负责人*具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格，同时具有港航专业高级工程师职称，并在****年*月*日至今担任过（以初步设计批复或施工图设计批复日期或交（竣）工文件日期为准），单个合同新建**万吨级油品码头的工程设计负责人（不包括改扩建项目和码头结构升级加固改造项目）。施工技术负责人*具有一级注册建造师（港口与航道工程）执业资格，同时具有建筑施工企业安全生产考核合格证书B类（或交通部安全生产人员证书B类）。注：*. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以县级及以上法院判决书认定行为和出具的时间为准。*、投标人必须在第七章资格审查资料“（九）主要人员简历表”后附拟委任的主要人员身份证（第二代身份证正反面复印件）、职称证书复印件；项目经理和设计负责人需提供相应的执业资格证书复印件；项目经理、施工技术负责人还需提供建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。*、项目经理、设计负责人、施工技术负责人必须是本单位人员，并提供具有所属社保机构出具的最近三个月（****年*月、*月、*月）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目技术负责人参加社保（最近三个月：****年*月、*月、*月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。*、所有证件资料均应采用扫描件或清晰复印件。