福建福州福建医科大学附属协和医院内科病房东北侧医疗附属楼内装修工程政府采购合同
查看隐藏内容（*）需先登录
福建省政府采购合同编制说明*、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。*、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。甲方：福建医科大学附属协和医院乙方：******根据招标编号为FJSH[GK]*******的福建医科大学附属协和医院内科病房东北侧医疗附属楼内装修工程项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：*、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：*.*合同条款；*.*招标文件、乙方的投标文件；*.*其他文件或材料：□无。□*、中标通知书；*、投标函及其附录；*、《福建医科大学附属协和医院内科病房东北侧医疗附属楼内装修工程施工合同》；*、技术标准和要求；*、图纸；*、已标价工程量清单或预算书；*、经审核部门审核的工程量清单核对后的造价；*、其他合同文件。（双方有关工程的洽商、变更、等书面协议或文件视为本合同的组成部分） 。*、合同标的包号品目号品目名称商品名称数量金额基本需求(品牌、型号技术指标等)交货期售后服务要求采购单位联系人报价单位联系方式**-*房屋修缮房屋修缮********详见投标文件**个月总工期为***日历天福建医科大学附属协和医院陈维斌/****************************合计：*******.***、合同总金额*.*合同总金额为人民币大写：叁佰柒拾陆万柒仟贰佰伍拾陆元整（￥*******.**）。*、合同标的交付时间、地点和条件*.*交付时间：合同签订后***日历天交付使用。；*.*交付地点：福建省福州市鼓楼区协和医院院内。；*.*交付条件：达到《工程施工质量验收规范》合格标准。。*、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：内科病房东北侧医疗附属楼內*~*层（*~*层为电梯厅部分装修、安装部分水管立管，电气干管）、屋面机房层墙面、地面、天棚、电气水卫、暖通装修工程等，具体以工程量清单为准，以施工图为依据；。*、验收*.*验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。。*.*本项目是否邀请其他投标人参与验收：不邀请。*、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：支付期次*、支付比例**% ；支付期次说明：预付款。本合同工程预付款额度为合同总金额的**%；在合同签订后*个工作日内，发包人以银行转账的方式向承包人支付承付款，同时，承包人应向发包人开具同等金额的税收正式发票。*、支付比例**% ；支付期次说明：进度款。每月支付完成工程量的**%。*、支付比例**%；支付期次说明：质量保证金。余下工程款待结算办理后付至审后的**%，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。*、支付比例*% ；支付期次说明：质保期满后付至***%。。*、履约保证金无。*、合同有效期工期要求：总工期为***日历天；。**、违约责任中标人有下列情形之一的，应依法承担违约责任：（*）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同；（*）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；（*）有其他违约行为致使不能实现合同目的；（*）将合同转包，或未经采购人同意采取分包方式履行合同。。**、知识产权**.*乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。**.*若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（*）、工程质量标准：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。 （*）、进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经发包方人员检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，承包方应予无条件调换。 （*）、施工中所有材料必须达到甲方要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。。**、解决争议的方法**.*甲、乙双方协商解决。**.*若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。向人民法院提起诉讼，具体如下：甲、乙双方协商解决不了，可向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼。**、不可抗力**.*因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的**日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。**.*本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。**、合同条款招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**、其他约定**.*合同文件与本合同具有同等法律效力。**.*本合同未尽事宜，双方可另行补充。**.*本合同自签订之日起生效。**.*本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执叁份，送备案壹份，具有同等效力。**.*其他：□无。□若发生工程量清单缺项，工程量偏差等情况。经造价部门清单核对后，合同总金额按照规定时间内核对完成的工程量清单予以调整。。甲方：福建医科大学附属协和医院乙方：******住所：福州市新权路**号住所：福州市晋安区罗马假日花园*#**层单位负责人：单位负责人：陈小玲委托代理人：
