株洲铁路综合物流基地工程施工总价承包招标公告招标编号GC-****-**中标结果查看中标结果招标项目名称株洲铁路综合物流基地工程建设单位广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部 ,******招标类型施工招标招标方式公开招标联系人李先生 联系电话****-******** 邮 编****** 地 址长沙市雨花区桂花路***号 传 真****-******** 电子邮件********@qq.com 发布时间****-**-**公告内容株洲铁路综合物流基地工程施工总价承包招标公告招标编号：GC-****-***.招标条件本招标项目株洲铁路综合物流基地******关于新建广铁集团株洲铁路综合物流基地工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔****〕***号）批准建设，《广州铁路（集团）公司关于新建株洲铁路综合物流基地工程初步设计的批复》(广铁师函[****]***号)批复初步设计。建设单位为广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部，建************更改资金，项目出资比例为全资。招标人为广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部。现该项目施工已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人提出投标申请。*.项目概况与招标范围*.*工程概况：物流基地自喻家坪工业站株洲北端咽喉区接轨，分为核心功能区和码头铁水联运区。核心功能区与喻家坪工业站横列式布置，占地约***亩；码头铁水联运区在喻家坪工业站接轨的钢厂专用线引出，接入铜塘湾码头后方区域，占地约***亩；预留株洲北站与本线货车疏解线条件，占地约**亩。工程包括路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场等内容。*.* 招标范围：株洲铁路综合物流基地工程施工图全部内容。主要包含：第二章站场土石方及其附属工程；第三章桥梁工程；第五章轨道工程(站线及线路有关工程)；第六章通信、信号、信息工程；第七章电力工程；第八章房屋工程；第九章给排水、车辆、站场等工程；第十章大临工程；第十一章营业线施工配合费、安全生产费等相关费用。*.* 计划工期：建设总工期**个月。*.*标段划分：按本次划分为*个标段，即：ZZWLSG-*标*.投标人资格要求*.* 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；*.* 申请人须具有有效的认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书，具有有效的安全生产许可证；*.* 资质要求：具有铁路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包二级（子公司具备亦可）、铁路电务工程专业承包二级（子公司具备亦可）及以上资质。*.* 业绩要求近*年（**** 年 ** 月~ **** 年 ** 月）承担过类似铁路综合物流基地站前工程、站后工程各不少于*项；铁路站场改造营业线施工不少于*项。*.*人员要求：项目经理：项目经理具有铁道工程专业一级注册建造师执业资格证书，职称高级工程师、**年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有*年以上铁路营业线施工管理经验，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。项目总工：高级工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。*.*.其他要求：***.******.***具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；***.******.***申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在****年**月～****年**月（递交投标文件之日起*年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；***.******.*********或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。***.******.***未在广铁集团通报的停标处罚期内。***.******.***投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。*.*.联合体要求本次招标不接受联合体投标。*.*.******建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。*.招标文件的获取*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日至**** 年**月*日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（http://***.******.***）服务指南栏目。*.* 招标文件每套售价￥***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：******账 号：********.* 本次招标不接受邮购招标文件。*.投标文件的递交*.* 投标文件递交的时间为****年**月**日*时**分至****年**月**日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。*.发布公告的媒体本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国建设招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。*.联系方式招 标 人：广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部 地 址：长沙市雨花区桂花路***号 邮 编：****** 联 系 人：李先生 电 话：****-******** 传 真：****-******** 电子邮件：****** 招标代理构： ******地址： 北京市海淀区复兴路**号国海广场C座*层邮编： ******项目经理： 李剑华（招标师证书编号：*****************）联系人： 刘工、区工、郭工电话： ***********、***********、***-********传真： ***-********电子邮件： Crmscgz**@***.com开户银行： 交通银行北京西单支行开户名称： ******账号： ***********年**月**日公告附件一投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。标段划分序号标段名称里程/范围标段概况中标单位中标金额(万元)*//相关附件 株洲铁路综合物流基地工程施工招标公告.doc