番禺区石镇正步东路工程(第二次招标)施工招标公告 招 标 人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室招标代理：******二一八 年 二 月番禺区石镇正步东路工程(第二次招标)招标公告*. 招标条件本招标项目番禺区石镇正步东路工程(第二次招标) (项目名称)已由番禺区发展和改革局 以番发改函[****]***号 批准建设，项目发包人为广州市番禺区基本建设投资管理办公室，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为财政拨款***％，招标人为广州市番禺区基本建设投资管理办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。*．项目概况与招标范围*.* 项目概况与招标范围该项目拟建道路长约***米，宽*米，双向两车道，设计等级为等外级公路，设计时速为**公里/时，主要工程包括：对道路挖填土方及基础软基处理****.**平方米，铺C**混凝土路面****.**平方米，铺设D***-***Ⅱ段钢筋混凝土管***米；安装单杆单臂路灯共**套；另建管井*个（具体数据以施工设计图纸为准），工程总投资约***.**万元，计划工期为**个日历天（具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准）。 本次招标只设*个合同段，招标内容：①按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程路基、软基处理、路面、照明工程施工。②施工总承包管理配合服务：即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专业工程以及发包人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务，总承包管理、协调、配合服务费由承包人在合同总价中综合考虑，发包人不另行支付，承包人也不能以任何理由向各专业工程承包人收取。具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。*.* 标段划分本次招标共分*个标类 *个合同段。具体见附件 *。 标段类别 起讫桩号 长度(km) 主要工程项目 对投标人资质要求 等外级公路 ZBD K*+***～ZBD K*+***.*** *.**KM 该项目拟建道路长约***米，宽*米，双向两车道，设计等级为等外级公路，设计时速为**公里/时，主要工程包括：对道路挖填土方及基础软基处理****.**平方米，铺C**混凝土路面****.**平方米，铺设D***-***Ⅱ段钢筋混凝土管***米；安装单杆单臂路灯共**套；另建管井*个（具体数据以施工设计图纸为准） 具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）级别资质。 *. 投标人资格要求*.* 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）级别资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（详见附件一）*.* 本次招标不接受联合体投标。*.* 标段划分：共划分为 * 个标段。*.* 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股管理关******多家子公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。*.* 投标人还应在广州公共资源交易中心办理投标企业信息登记，同时在广州市住房和城乡建设委员会（网址：***.******.***）已办理诚信档案登记，并在有效期内，否则不予报名。*．招标文件的获取*.* 请投标人于****年 * 月 * 日**时**分至****年 * 月 ** 日**时**分通过广州公共资源交易中心网本项目的招标公告下载招标文件、招标设计图纸等附件。登录广州公共资源交易中心网站办理网上投标登记手续。*. 投标文件的递交及相关事宜*.* 招标人不统一组织投标人现场踏勘，也不统一召开投标预备会，投标人可自行进行现场踏勘。*.* 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月 *日**时**分，投标人应于当日**时**分至**时**分将投标文件递交至广州公共资源交易中心番禺交易部开标室。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*．发布公告的媒介*.* 本次招标公告同时在中国建设招标网、广东省招标投标监管网，民营经济报、交易中心网站上发布。*.* 在规定的报名时间内，报名的潜在投标人不足 * 名时，招标人可在公告媒体（网站）发布延期公告及报名（如公告有资格条件内容的修改，须经主管部门同意），或重新组织招标。*.* 本公告在广州公共资源交易中心网站媒体发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。*.* 本招标公告及招标文件使用招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。*.* 本项目为非电子评标，投标人需按照招标文件要求提交纸质文件。*.* 招标图纸的获取可登录广州公共资源交易中心网站进入会员专区下载。*. 联系方式招 标 人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 地 址：广州市番禺区清河东路***号西副楼六楼 邮 编： 电 子 邮 箱： 联 系 人：邬先生 电 话：***-******** 传 真： 附件一：资格审查条件附录*至附录*招标代理：广东建发工程管理有限 公司 地 址：广州市番禺区市桥桥兴大道***号 邮 编：****** 电 子 邮 箱： 联 系 人：陈工 电 话：***-******** 传 真： ****年 * 月 * 日招标人声明广州市番禺区建设工程招标管理办公室：我单位就番禺区石镇正步东路工程(第二次招标)招标工作，作出如下声明：本次招标公告描述的招标内容与图纸相符，与项目审批部门核准的招标范围相符。我单位保证本次招标内容和资料真实、完整，对公告的虚假陈述承担责任。广州市番禺区基本建设投资管理办公室****年*月* 日附件一附录* 资格审查条件（资质最低要求） 施工企业资质等级要求 *、具备以下资质：建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）级别资质。 *、招标人将按照交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中“公路工程施工资质企业名录”（以下简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录”或申请人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格审查。 *、具有合法有效的安全生产许可证。 附录* 资格审查条件（财务最低要求） 财 务 要 求 企业净资产不少于***万元人民币； 注：投标人须提供****年度的财务报表复印件，并能够体现企业净资产的相关内容。附录* 资格审查条件（业绩最低要求） 业 绩 要 求 无。 注：*、 业绩的计算时间以全国公路建设市场信用信息管理系统中，经省级或以上交通运输主管部门审核的业绩信息体现的交工验收（或无交工验收而一次性竣工验收）的时间为准。*、近五年内项目交工验收（或未进行交工验收而一次性进行竣工验收），工程质量等级评定要达到合格。*、附录*所要求业绩须按资格审查资料表*-*的要求附有效的证明材料。附录* 资格审查条件（信誉最低要求） 信 誉 要 求 *、没有正受到责令停产停业的行政处罚或财务被接管、冻结、破产状态；*、没有被交通运输部、广东省交通运输厅通报而取消相应投标资格（处于有效期内）；*、投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；*、在广东省交通运输厅《****年度广东省公路工程从业单位信用评价》中，信用等级未被评为D级；初次进入且无广东省****年度信用评价等级的，在最新一年度的全国综合评价结果中未被评为D级。*、投标人、投标人的法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工近三年均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。（须提供近三年无行贿犯罪记录证明原件，且在递交投标文件时有效，此处的近三年是指行贿犯罪记录查询结果开具时间的前三年） 附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求） 人 员 数 量（个） 资 格 要 求 项目经理 * 持有有效二级（或以上）建造师注册证书（公路工程专业）（不含临时证书，外省的注册建造师资格应符合粤建市函【****】***号的有关要求），具有交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书，项目经理必须没有在标、在建工程任务，如果发现项目负责人有在标、在建工程任务，则否决其投标。 项目总工 * 路桥相关专业高级工程师，具有交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书 注：*、附录*所要求人员须按资格审查资料表*-*的要求附有效的证明材料。*、本项目施工招标的潜在投标人，不得安排同一项目经理和项目总工同时参加两个或者两个以上施工项目的投标。且项目经理和项目总工均无在建工程项目担任项目经理和项目总工职务。投标人须在投标文件中按规定格式进行承诺。附录* 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求) 人 员 数 量 资 格 要 求 质检工程师 * 具有路桥工程师职称。 计划工程师 * 具有交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书。 道路工程师 * 具有路桥工程师职称。 测量工程师 * 具有工程师职称。 电气工程师 * 具有工程师职称。 专职安全生产管理人员 * 助理工程师，具有交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”C类证书。 注：上述人员须按《十三、项目机构管理人员一览表》的要求附有效的证明材料。