江苏盐城响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程施工招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程 【信息时间： ****/*/** 阅读次数： ** 】【我要打印】【关闭】 响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程施工招标公告项目编号：****************标段编号：****************-BD-***一、招标条件本招标项目响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程已由政府批准建设，招标人为响水县六套中学，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程进行公开招标。本次招标对投标人的资质审查，采用资格后审方法选择合格的投标人申请人参加投标。二、项目概况与招标范围*、本次招标项目的建设地点：响水县六套中心社区六套中学校内。*、承包方式：包工包料。*、质量要求：质量标准；质量目标：无。*、计划工期：***日历天。*、工程规模：本次招标包括响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程的桩基、土建、安装项目等。。宿舍楼面积****平方米，框架结构四层，综合楼面积****平方米，框架结构三层，项目投资额***.**万元。具体详见施工图纸和工程量清单。*、本公告共划分成*个标段。标段编号标段名称招标范围工期****************-BD-***响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程响水县六套中学宿舍楼与综合楼工程***日历天三、投标人资格要求*、资质等级及范围：[建筑工程施工总承包三级](含)以上施工资质。*、项目负责人资格类别和等级：[建筑工程二级](含)以上。*、本次招标不接受联合体投标。*、其他要求：*.* 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 *.* 业绩要求：无 *.* 信誉要求： ***.******.*** 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。 ***.******.***企业、法人代表及项目经理未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。 ***.******.*** 自****年*月*日以来，企业按要求缴纳履约保证金(或银行保函、担保)；没有因违法违规行为受过县住建局、市场监管局、招标办等执法部门处理处罚；没有因质量、工期等问题被招标人或县有关部门责令整改的；没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉的。 ***.******.*** 投标人被评标委员会以招标文件无效标条款第**条、第**条废标的，自废标认定之日起*个月内不得参与本项目投标。 投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第**条、第**条废标的，本项目即取消其中标资格。*.* 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：***.******.*** 项目负责人是非变更后无在建工程的。***.******.*** 项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满*个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过***天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。***.******.*** 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 ***.******.*** 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：*、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；*、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；*******法定代表人。*.*、投标申请人须保证项目负责人及授权委托人均为本单位的正式职工（本单位的正式职工条件为：与投标人单位签订劳动合同或聘用合同，并由投标人单位为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也未在其他单位缴纳养老保险），并确保从****年**月至****年**月或****年**月至****年**月养老保险均在本单位缴纳）。 *.*、本工程项目部主要组成人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为项目负责人缴纳不少于*个月的社会保险，为项目部其他成员缴纳不少于*个月社会保险。合同约定的项目部成员，未经批准不予更换）。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔****〕***号文要求配备到位。*.*、本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。*.*、本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。*.*、投标人取得安全生产许可证。 *.**、项目负责人具有安全生产考核合格证（B类）。四、招标文件的领取*、请符合资格条件的投标人登录盐城市招投标会员网上交易系统领取招标文件，领取开始及截止时间****年**月**日至****年**月**日（投标人须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。*.领取地点盐城市招投标会员网上交易系统(http://***.******.***.***:**/yanchenghuiyuan/login.aspx)*.招标文件价格：每套售价***元每标段，在线网银支付，售后不退。五、其他说明*、须缴纳的投标保证金金额：人民币壹拾捌万元整。*、工程付款：本工程无预付款。（*）工程一层封顶后一个月内付合同总价的**%；（*）工程竣工验收合格后一月内付至合同价的**%；（*）竣工验收满一年且拿到审计报告后付至审定总额的**%；（*）出具审计报告后满一年时结清。*、履约保证金：履约保证金按中标价*%收取：以银行汇款缴纳的，投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行存款方式补足；以保函形式缴纳的，必须是企业所在地开户行出具，也******出具的保函。履约保证金退还方式：工程主体封顶退还**%，剩余履约保证金在工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。*、质量保证金：为结算价的*%，缺陷责任期为贰年。六、评标办法：省合理低价法。七、发布公告的媒介本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（http://***.******.***/）上共同发布。八：计划开标时间：****年**月**日**时 **分（北京时间）九、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。 十、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。十一、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话****-********。十二、联系方式 招标人： 招标代理机构:响水县六套中学 盐城东信******地 址：响水县六套中心社区 地 址：盐城市人民中路*号邮 编：****** 邮 编：******联 系人：徐向东 联系人：孙建标电 话：*********** 电 话：****-******** 邮 箱： 邮 箱：xsdxdl@***.com文件正文PDF附件：招标文件文字部分.pdf
