福建厦门南安市博物馆展馆布展服务采购
查看隐藏内容（*）需先登录
泉州市政府采购合同编制说明*、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。*、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。甲方：南安市博物馆乙方：厦门****** 中型企业 无 根据招标编号为[******]ZY[GK]*******-*的南安市博物馆展馆布展服务采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：*、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：*.*合同条款；*.*招标文件、乙方的投标文件；*.*其他文件或材料：无。*、合同标的 包号 品目号 品目名称 商品名称 数量 计量单位 产地类型 单价 金额 品牌 型号技术指标等 * *-* 博物馆服务 南安市博物馆展馆布展服务 * 套 国内 ******.** ******.** 国产 详见投标报价分项表 合计： ******.** *、合同总金额*.*合同总金额为人民币大写：柒拾玖万叁仟壹佰玖拾柒元壹角伍分元（￥******.**）。*、合同标的交付时间、地点和条件*.*交付时间：方案设计优化：**日历日；施工图设计： ** 日历日；施工工期： ** 日历日；共计：** 日历日；*.*交付地点：福建省泉州市南安市柳新路**号；*.*交付条件：合同签定生效后，工程竣工完毕、验收合格、交付使用。。*、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：本合同的通用条款部分采用建设部和国家工商行政管理局颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-****-****）中《第二部分 通用条款》，是双方共同遵守的通用条款。 （《开标一览表》、《投标分项报价表》、《工程清单》、《展厅设计方案》。*、验收*.*验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：本合同的通用条款部分采用建设部和国家工商行政管理局颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-****-****）中《第二部分 通用条款》。是双方共同遵守的通用条款。 货到初步验收：材料到达施工地点后,由采购单位、中标供应商共同进行基本质量和数量的验收(但不作为最终合格的保证)。材料经验收后仍由中标供应商保管至装修完毕且正式验收合格。。 正式验收：本次采购项目竣工后，由采购单位负责联系有关部门，与中标供应商按国家现行标准及规范、采购文件、投标承诺及施工图设计文件的要求进行联合验收，如验收不合格，中标人应负责重新整改且在**个日历日内由采购单位组织第二次验收，验收应满足招标文件的要求及投标响应文件的内容，并由买卖双方签字认可。如果第二次联合验收还不能满足招标文件的要求及投标响应文件的内容，采购单位对此工程有权不给予最终验收，中标人的原有工程设备等应在采购单位新的工程竣工投入使用后方可收回，验收中所发生的所有费用由原中标人承担，并承担违约责任。 检测和验收应贯彻“验评分离、强化验收，完善手段，过程控制”的方针。 所有检测、验收均应在采购单位及相关部门的共同监督下进行，采购单位、相关部门应按进度进行抽检，未检验或检验不合格的，不得进入下一工序。。*.*本项目是否邀请其他投标人参与验收：不邀请。*、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下： 支付期次 支付比例（%） 支付期次说明 预期支付时间（用于采购贷申贷，为空无法进行申贷） * ** 中标人向采购人交付设计文件后七日内。 * ** 中标人向采购人交付的设计文件经审查通过后七日内。 * ** 工程竣工完成后**日内。 * ** 工程通过竣工验收后支付结余余款。 。*、履约保证金有,具体如下:百分比：*%。*、合同有效期一年。（本合同自双方代表签字，加盖双方公章即可生效，项目竣工验收合格，免费质量保修期满并结清全部项目价款时终止。）。**、违约责任因中标人原因造成货物延误，每延误满一周，应向甲方支付延期交货货物总值*%的违约金。但违约金值不超过该批（次）货物总值的**%。当乙方的某一批货物交货的时间延迟超过一个月时，除应按规定向甲方支付延迟交货违约金外，甲方有权通知终止本合同并要求赔偿因此造成的损失。因中标人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的责任：中标人必须无条件返工、整改、采取相应的补救修复措施，直至合格为止，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。如返工后仍不能达到约定要求的，招标人按不合格部分造价扣除中标人的工程款，同时扣除其全额质量保证金，中标人同时还须支付合同价款的*%的违约金。。**、知识产权**.*乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。**.*若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：本合同的通用条款部分采用建设部和国家工商行政管理局颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-****-****）中《第二部分 通用条款》。是双方共同遵守的通用条款。。**、解决争议的方法**.*甲、乙双方协商解决。**.*若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。向人民法院提起诉讼，具体如下：向人民法院提起诉讼，具体如下：发生争议后，双方应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。下列情况除外： （*）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； （*）调解要求停止施工，且为双方接受； （*）仲裁机构要求停止施工； （*）法院要求停止施工。。**、不可抗力**.*因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的**日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。**.*本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。**、合同条款投标人必须能提供《采购标的一览表》中的合同号的服务、设备、相关配件、材料及工具等。 投标人拟提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）。 本项目免费维护保修期限为：所提供的设备、设施或施工质保期为**个月，从乙方获得甲方正式颁发的书面竣工移交证书之日起计算。若工程质量无法达到要求，工程应返工并重新计算质保期。在保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方须免费负责修理、更换或返工。 保修期内系统一旦出现故障，乙方相应时间不超过*小时，检修人员应在*小时内到达系统故障地点排除故障，如**小时内不能排除故障，乙方应负责使用替代设备或配件，其费用由乙方承担。对于需维修的设备需在二个日历日内提供备品备件。 在保修期结束前，须由乙方工程师和甲方点进行一次全面检查，任何不符合采购文件要求的缺陷必须由乙方负责修理、更好或返工。在修复之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及绘画正常的时间和日期等报告甲方。 在保修期结算后，乙方提供的有偿服务条件应不低于保修期内提供的服务优惠条件，并提供维修所需的零配件；系统一旦出现故障，乙方响应时间不超过*小时，检修人员在*小时内到达系统故障地点排除故障，且只收取更换的零配件成本费。**、其他约定**.*合同文件与本合同具有同等法律效力。**.*本合同未尽事宜，双方可另行补充。**.*本合同自签订之日起生效。**.*本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。**.*其他：无 。甲方：南安市博物馆乙方：厦门******住所：南安柳新路**号住所：厦门市思明区软件园二期望海路**号之二***单位负责人：单位负责人：林晓君委托代理人：委托代理人：傅建水联系方法：********联系方法：***********开户银行：开户银行：******厦门软件园支行账号：账号：*****************签订地点：签订日期：****年**月**日
