江苏盐城响水县黄圩镇云彩村党群服务中心工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
响水县黄圩镇云彩村党群服务中心工程招标公告
项目编号：****************
标段编号：****************-BD-***
一、招标条件
响水县黄圩镇云彩村党群服务中心工程已批准建设，招标人为响水县黄圩镇人民政府,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的土建、安装、装饰工程进行公开招标。本次招标对投标人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。
二、项目概况与招标范围
*、本次招标项目的建设地点：位于响水县黄圩镇云彩村。
*、承包方式：包工包料。
*、质量标准：国家“合格”标准。
*、计划工期：***日历天。
*、工程规模：项目总建筑面积约****平方米，造价约***万元。
*、本公告共划分成*个标段。 标段编号 标段名称 招标范围 工期 ****************-BD-*** 黄圩云彩村党群服务中心土建、安装、装饰工程 黄圩云彩村党群服务中心土建、安装、装饰工程的施工，具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准。 ***日历天 三、投标人资格要求
*、资质等级及范围：投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包企业三级及以上施工资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。
*、项目负责人资质类别和等级：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，已取得安全生产考核合格证（B类）并具有建筑工程专业的二级建造师。
*、本次招标不接受联合体投标。
*、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
*、业绩要求：无
*、 信誉要求：
*.* 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
*.* 投标人、法定代表人或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表人、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。
*.* ****年*月*日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；
*.* ****年*月*日以来，投标人没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉。
投标人有违反上述行为之一的，资格审查不通过。
*.*投标人被评标委员会以招标文件无效标条款第** 条、第** 条废标的，自废标认定之日起* 个月内不得参与本项目投标。
*.*投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第** 条、第** 条废标的，本项目即取消其中标资格。
*、 其它要求：
*.*项目经理从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：
***.******.*** 项目经理是非变更后无在建工程的。
***.******.***项目经理是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满* 个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过*** 天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。
***.******.*** 项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
项目经理有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。
***.******.***项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者职执业：
（*）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。
（*）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（*）******法定代表人。
*.*本工程项目部主要组成人员包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，投标人已为项目经理缴纳不少于*个月的社会保险，从**** 年**月至**** 年**月或**** 年**月至**** 年**月，为项目部其他成员缴纳不少于*个月社会保险，**** 年**月或**** 年**月)。合同约定的项目部成员，未经批准不予更换。投标时，仅需提供项目经理相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔****〕***号文要求配备到位。
*.*投标人须保证项目经理及授权委托人均为本单位的正式职工（本单位的正式职工条件为：与投标人签订劳动合同或聘用合同，并由投标人为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也未在其他单位缴纳养老保险，养老保险缴纳时间为**** 年**月至**** 年**月或**** 年**月至**** 年**月）。未提供劳动合同和养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，不予认可。劳动合同和养老保险证明需上传至企业诚信库中并勾选，否则不予认可。
*.*本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。
*.*本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。
*、投标人取得安全生产许可证。
*、项目经理具有安全生产考核合格证（B类）。
四、招标文件的领取
*、请符合资格条件的投标人登录盐城市招投标会员网上交易系统领取招标文件，领取开始及截止时间**** 年**月**日至**** 年**月**日（投标人须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。
*、领取地点盐城市招投标会员网上交易系统
(http://***.******.***.***:**/yanchenghuiyuan/login.aspx)
*.招标文件价格：每套售价***元每标段，在线网银支付，售后不退。
五、其他说明
*、须缴纳的投标保证金金额：人民币壹拾壹万元整 。
*、工程付款：工程实施中按形象进度支付工程款，具体付款幅度如下。
*.*工程主体验收合格并取得验收合格后付合同价款**%。
*.* 工程竣工验收合格付至合同价款的**%。
*.* 竣工交付一个月后，中标人提供全套工程竣工结算资料；招标人在接到齐全的工程竣工结算资料后组织审计，经有关政府部门最终审计结束后且竣工满一年付至审计工程造价的**%；。
*.* 余款作为质保金，竣工验收合格之日起至质保期满无质量问题结清余款
以上付款均不计任何利息和相关费用。付款时承包人须向发包人提供增值税发票，付款通过合同规定的银行结转。
*、履约保证金：履约保证金按中标价*%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行存款方式补足，也可以使用保函；以保函形式缴纳的，必须是企业所在地开户行出具。履约保证金退还结算按照《关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函》（响招管函【****】*号）等有关文件执行，详见招标文件附件。
*、质量保证金：为合同价的*%，缺陷责任期为**个月。
六、评标办法：“合理低价法”，具体详见招标文件。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（http://***.******.***.cn/）上共同发布。
八、计划开标时间：****年**月**日**时**分（北京时间）。
九、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。
十、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
十一、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话****-********。
十二、联系方式
招标人：响水县黄圩镇人民政府 招标代理机构：******
地址：响水县黄圩镇府前路*号 地址：盐城市亭湖区文港南路**号*#***室
联系人：李冬成 联系人：吕玉鸿
电话：*********** 电话：***********
电子邮件： 电子邮件：******
