合 同发包人（全称）：余姚市技工学校(余姚市职成教中心学校)承包人（全称）：余姚******根据余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）行政楼玻璃大厅提升工程采购项目 （项目名称）采购结果及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同，共同遵守。一、项目概况*.*、项目名称：余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）行政楼玻璃大厅提升工程采购项目*.*、项目地点: 余姚市技工学校二、项目承包范围及内容*、本项目设计方案制作；（按发包人要求深化，并经发包人审核确认）*、施工图编制；（按发包人要求编制，并经发包人审核确认后方可施工）*、施工（含施工、安装调试、验收）。三、组成合同的文件*.* 组成本合同的文件包括：*、本合同条款*、成交通知书*、采购文件*、标准、规范及有关技术文件*、投标文件双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件视为本合同的组成部分。*.* 本合同文件解释解释合同文件的优先顺序按第*.*款顺序，当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。*.* 适用的法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和地方法规和规章。四、合同工期计划开工日期：****年*月**日，具体开工时间以发包人书面通知为准。总工期**天。五、质量标准项目质量标准：符合相应的国家现行工程施工质量验收标准和相关规范，并经验收合格。六、承包方式：包工包料七、合同价款及其支付*.*合同价款：合同总价为：￥****** 元（大写：人民币肆拾壹万壹仟贰佰叁拾伍元整）。*.*结算方式：根据承包人的最终设计方案和施工图范围内所有内容包干（以项为单位的总价包干，暂定工程量部分，工程量按实结算，单价包干）。如发生工程量的增减的，签署签证单，按实结算。其中：*、 本项目合同价内包含设计及施工的所有费用。 合同价款包括但不限于：所需设备材料及其附件的图纸深化设计、人工、材料设备（包括业主选定的材料供应商所供材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、仓储、施工机械使用、采购、制造、备件、专用工具、检测（含政府管理部门收取的设备材料检验费用）、试验、运输、装卸、搬运、保修期内的缺陷修复和维修维护、协调、保险、规费、各类措施等相关服务的费用、利润、中标管理费等各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等，还包括为完成本工程可能发生的和承包人认为需要的一切费用。承包人应充分考虑制造、安装、维修维护期间各类材料市场的风险和国家政策性调整风险系数以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等费用。*.*合同价款的支付：项目施工完毕并经甲方确认后，支付至合同价款的**%；项目验收并审计完成后，甲方支付至结算价款的**%，剩余结算价款的*%作为质量保证金，自施工验收合格之日起满一年后付清。八、合同当事人和人员*.*、发包人：余姚市技工学校(余姚市职成教中心学校)。本项目发包人派驻项目负责人为： 。*.*、承包人：余姚******。本项目承包人派驻施工现场项目经理为： 许华峰 。*.*、监理人： 。本项目总监理工程师（总监）为： 。九、双方的权利与义务*.*发包人的权利与义务***.******.***、提供本项目的施工场地，并指定水、电接驳点。***.******.***、负责对承包人的工程小样在现场放样后进行验收，验收合格出具书面意见后承包人方可施工。***.******.***、负责对承包人的工作进行监督、检查和验收，对于检查、验收不通过的，有权责令承包人限期整改。***.******.***、对承包人的工作给予必要的外部协调、沟通。***.******.***、协助办理施工所需的证件和批件。***.******.***、审核并确认投资控制节点及其实现。***.******.***、按合同约定条件进行项目款的支付。***.******.***、组织竣工验收。*.*承包人的权利与义务***.******.***、承包人必须服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，承包人必须接受发包人及其委托的监理人的管理。***.******.***、负责编制详实、可行的施工组织设计报发包人审批后方可实施。***.******.***、严格按国家相关规范、标准进行施工，保证施工质量，在合同约定工期内完成本合同项目。 ***.******.***、承包人应无偿提供相关资料及配合人员并协助办理施工所需的各种证件、批件。承包人除负责施工场地及周边环境与生态的保护工作外，还应按政府规定办理有关施工场地交通、环卫、渣土外运和施工噪音管理等手续并承担费用。***.******.***、合同实施期间产生的一切劳动力、材料设备、用水管道、用电线路及水、电费等费用由承包人自行承担。承包人若需现场搭设临设，其搭设方式及地点需报发包方审核同意后方可实施，相应费用由承包人承担。***.******.***、接受发包人对其工作的监督、检查和验收，对于检查、验收不通过的项目，承包人无条件按发包人要求限期进行整改直至合格。本合同约定范围内项目半成品、成品在竣工验收合格移交发包人前发生缺失、毁损的，承包人应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。***.******.***、承包人必须重视安全工作，确保合同履行期间不出现任何安全责任事故。项目竣工验收合格移交发包人前，由于承包人原因造成的安全责任事故，由承包人承担一切责任及损失。 ***.******.***、应按照当地文明施工的要求组织施工工作，工作人员必须办理施工场地出入证且统一着装。在施工过程中，随时保持施工场地的整洁有序，及时清运所有垃圾，使施工场地的清洁卫生达到验收合格标准要求。***.******.***、施工完成，承包人应书面向发包人提出竣工验收申请，发包人在收到承包人书面申请后**个工作日内组织竣工验收。竣工验收合格后承包人将本合同项目移交发包人。***.******.***、若验收过程中发现不合格项的，承包人应无条件予以修复、完善直至达到合格标准要求。***.******.***、承包人应在验收合格*日内将工程与发包人完成交接。十、合同变更与解除实施阶段如承包人的实施无法准确表达设计的效果，发包人有权要求整改，直至达到发包人要求；如承包人整改后仍无法满足发包人要求，发包人可单方面通知承包人解除合同且不承担任何违约责任。十一、违约责任**.*、承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自发包人发出整改通知发出**小时内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币****元/次的违约赔偿金。**.*、因承包人原因导致项目不能按期完成，承包人承担工期延误违约金****元/天，工期延误违约金限额为签约合同价的*％。**.*、若竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，承包人应当无条件整改，由此造成工期延误的，应当承担相应的责任；若经整改仍达不到合同约定的质量标准的，承包人承担人民币*万元的违约赔偿金。**.*、因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币*万元的违约赔偿金。**.*、承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币*万元的违约赔偿金。**.*、以上违约赔偿，发包人可在应付项目款中直接扣除。十二、其它约定事项理和施工项目经理，否则被视为违约。**．*承包人须按照要求预留电路、水路、网线等设施；所有的电缆敷设应参照相关的施工规范，根据功率分配合理选择取电开关箱，保证三相平衡；所有的展品的电气部分应符合安全标准，做到强电和弱电分开，布线合理，穿管、接地可靠，不得有裸露的电缆。**．*承包人在施工期间，必须有效地控制施工中的噪声、粉尘等污染，负责施工现场的安全防范，安全施工、文明施工。**．*工程所需施工材料和设备均由承包人自行采购，自行采购的材料应满足设计和规范要求。本工程所有由施工单位采购的主要材料，必须在施工前报业主和监理单位进行确认。**．*承包人自行采购的材料均应满足设计和规范要求，并应提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。**．*安全生产、室内设施保护、垃圾清运、防音降噪措施在施工组织设计中要有具体措施。**.* 发包人要求施工前承包人提供深化设计方案及材料小样，待发包人签字盖章确认并现场放线、放样后方可施工，如承包人未经确认擅自施工造成的相应损失由承包人承担。 **.*除经发包人提出增减项及实际施工数量调整引起的造价增减以外，本工程所涉及的增减项费用都包含在承包人的成交价中。**.**为确保工程工期，发包人、监理单位应当在收到承包人图纸、联系单、联系函、小样、签价单、签证单等工程资料后及时予以答复。**.**本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，由当地仲裁委员会仲裁。**.**本合同一式捌份，双方各执肆份。 **.**本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 发包人： 承包人： （盖公章） （盖公章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）现场代表：（签字） 项目经理：（签字）年 月 日 年 月 日 签证方：法定代表人（或委托人）：年 月 日 质量保修书发包人（全称）：余姚市技工学校(余姚市职成教中心学校)承包人（全称）：余姚******发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）行政楼玻璃大厅提升工程采购项目签订质量保修书。一．质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。质量保修范围包括防水工程，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，以及双方约定的其它项目。具体质量保修的内容，双方约定如下： 由承包人承建的项目均在质量保修范围内。 二．质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定及行业惯例，约定本项目的质量保修期如下：*. 质量保修期为*年；*.其他项目质量保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三．质量保修责任*.属于质量保修范围、内容的项目，承包人应当在接到质量保修通知之日起*天内派人质量保修。承包人不在约定期限内派人质量保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。*.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知**小时内到达事故现场抢修。*.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级有设计单位提出质量保修方案，承包人实施质量保修。*.质量保修完成后，由发包人组织验收。四．质量保修费用质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他 双方约定的其他质量保修事项：以相关规定为准。 质量保修书由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。 发包人：________________ 承包人：________________（盖单位章） （盖单位章）法定代表人或 法定代表人或其委托代理人：（签字） 其委托代理人：（签字）时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 相关附件：采购合同.pdf