钦北区经济技术开发综合配套项目（华发壹号基础设施工程）项目（重）招标文件变更公告各投标人：现对钦北区经济技术开发综合配套项目（华发壹号基础设施工程）项目（重）（项目编号：桂正中招****-***（重））的招标文件作如下变更：一、对原招标文件第二章投标人须知前附表 第***.******.***款（*）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表（如有）、企业近年信誉实力一览表（如有）、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。变更为：（*）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表（如有）、企业近三年信誉实力一览表（如有）、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。二、对原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款作如下修改：**.*变更估价***.******.***变更估价原则关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行：（*）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（*）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（*）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数%，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经审定。变更为：**.*变更估价***.******.***变更估价原则关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行：（*）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（*）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（*）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（■乘以下浮系数%，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《钦州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《钦州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经当地财审部门审定。三、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第*种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第*种方式：采用造价信息进行价格调整。（*）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。（*）主要材料和设备确认价：按施工期间《市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。（*）价差计算方法：①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。变更为：**.*市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：第*种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第*种方式：采用造价信息进行价格调整。（*）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。（*）主要材料和设备确认价：按施工期间《钦州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。（*）价差计算方法：①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。四、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*合同价格形式本工程采用合同价格形式。（*）单价合同。本合同价款采用固定综合单价方式确定。综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。风险范围以外合同价格的调整方法：①工程变更：按***.******.***变更估价原则的约定调整。②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。③材料价格风险：按**.*的约定调整。④其它：。变更为：**.* 合同价格形式本工程采用（*）合同价格形式。（*）单价合同。单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。风险范围以外合同价格的调整方法：①工程变更：按***.******.***变更估价原则的约定调整。②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。③材料价格风险：按**.*的约定调整。④其它：。五、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*预付款***.******.***预付款的支付预付款支付比例或金额：（合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的**-**%） 。变更为：**.*预付款***.******.***预付款的支付预付款支付比例或金额：无。六、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*工程进度款支付***.******.***付款周期关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的（**-**%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的（**%-**%）；工程完工验收达到质量要求，结算经审定后，工程款支付至结算总价的%（不得低于**%）；发包人按工程价款结算总额的%（最高不超过*%）预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。变更为：**.*工程进度款支付***.******.***付款周期关于付款周期的约定：关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的（**%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的（**%）；工程完工验收达到质量要求，结算经政府审计部门审定后，工程款支付至结算总价的（**%）；发包人按工程价款结算总额的（*%）预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。七、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。***.******.***承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为：；（*）发包人按工程价款结算总额的%（不得超过*%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：；（*）其他方式：。变更为：**.*质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。***.******.***承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为：；（*）发包人按工程价款结算总额的*%（*%-*%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；（*）其他方式：。八、原招标文件第四章合同条款及格式第三部分 专用合同条款**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（*）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（*）向人民法院起诉。变更为：**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：（*）提请钦州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（*）向人民法院起诉。九、原招标文件第五章工程量清单*招标控制价编制说明（*）材料价格信息：材料价格主要按照市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息年第期，不足部分参考市场定价。变更为：（*）材料价格信息：材料价格主要按照市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息年第**期，不足部分参考市场定价。招标文件中涉及上述修改的地方均作相应变更。请按以上变更执行，其余内容不变。特此公告！招标单位：钦州******招标代理机构：广西******日期：****年**月**日