黑龙江哈尔滨黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目空调采购及安装工程
查看隐藏内容（*）需先登录
招投标编码：SG****G*****公告发布日期：****-**-**报名开始时间：****/**/** *:**:**报名截止时间：****-**-**报名地点黑龙江公共资源交易网招标代理机构：黑龙江******联系电话：****-********联系人：卢新工程概况：工程名称：黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目空调采购及安装工程建设单位：黑龙江省中医药科学院招标方式：公开招标工程地点：哈尔滨市香坊区香安街**号招标范围：公告说明：黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目空调采购及安装工程招标公告项目编号：SG****G******.招标条件本招标项目黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目已由黑龙江省发展和改革委员会以黑发改社会【****】***号批准建设，项目业主为黑龙江省中医药科学院，建设资金来自国家投资 *****万元、自筹约****万元 ，出资比例为***%，招标人为黑龙江省中医药科学院。项目已具备招标条件，现对该项目的空调采购及安装工程进行国内公开招标，择优选定承包人。*.项目概况与招标范围*.*项目名称：黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目空调采购及安装工程*.*建设地点：哈尔滨市香坊区香安街**号*.*项目概况：黑龙江省中医药科学院中医药传承创新工程建设项目空调采购及安装工程*.*招标范围：完成本项目空调设备制造、采购、运输（含装卸车及运至指定安装地点）、安装（含配合土建施工）、调试直至通过相关部门验收并交付使用、以及使用方技术培训、后期维保等所包含的所有工作内容。*.*计划工期：计划开工日期为****年*月*日，计划竣工日期为****年*月**日，总工期***日历天（实际开竣工时间以合同约定为准）签订合同后按合同要求完成供货及安装*.*质量标准：满足国家相关专业制造、验收规范的合格标准。*.*标段划分：本招标项目不划分标段，招标控制价*******.**元*.投标人资格要求*.*投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，具有合法、有效的营业执照，建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）及其以上资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；*.*本次招标的投标人拟派项目经理须具备机电安装专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 拟投项目班子人员：机电工程相关专业：注册建造师 * 人、施工员（工长） *人、质量员（质量检查员） * 人、安全员*人。须提供拟投项目管理机构人员岗位证书，其中：安全员需同时具备有效的安全生产考核合格证书。*.* 本项目针对拟采购货物，本次招标接受制造厂商或代理商投标，同一品牌只接受一家生产厂商或代理商。否则相关投标均无效；如为代理商投标，需提供货物制造商针对本项目出具的唯一授权函，拟投标空调应为国际或国内名优产品，空调制造企业的技术水平应居于国内中高档水平，企业生产能力足够完成招标内容，企业营运状况、业绩和信誉良好，具有完善的售后服务体系；*.*业绩要求：应具备至少*项本次所投品牌多联机空调近三年内在全国范围内的供货业绩（有效的业绩合同，合同中体现品牌即可）。*.*本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。*.*凡有意参加投标者，请在"黑龙江公共资源交易网"（http://***.******.***/n）进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"，下载招标文件、招标工程量清单和图纸。下载时间为****年**月**日*时**分至****年*月*日**时**分（北京时间，下同）,有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。*.*招标文件****元/份，售后不退。潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线 支付 下载。*. 投标文件的递交*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日*时**分，投标人应在截止时间前通过"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"递交电子投标文件。*.* 逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。*.踏勘现场和答疑安排招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。*.开标方式方式一：该项目为线上开标，投标文件递交方式为"黑龙江公共资源交易网"网上递交。开标当天须提供资格审查材料等原件，开标地点：哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路***号市民大厦）四楼开标室。*.发布公告的媒介本次招标公告同时在：黑龙江公共资源交易网（http://***.******.***）；黑龙江工程招投标网（http://***.******.***）；哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（http://***.******.***/）及哈尔滨市公共资源交易中心电子大屏幕上发布。*.其他*.*投标人如被最高人民法院在"信用中国"网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。 *.*投标人、法定代表人及其项目经理近*年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。*.*根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起*日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。**. 联系方式 招 标 人：黑龙江省中医药科学院 地 址：哈尔滨市香坊区香安街**号 联 系 人： 杨先生 电 话：****-******** 招标代理机构：黑龙江****** 地址：哈尔滨市南岗区泰山路***号 联系人：李萌、芦炳男 电话：****-******** 邮箱：hlzbdl@***.com工程描述：结构形式：其它预计合同额(万元)：***.**公告附件：竞价报名请到网址：http://***.******.***.cn/showbid_zbgg.aspx?FID=*DD*C***-**B*-***E-BA*F-*A*DCC**DCAD&Sort=*****
