发布时间：****-**-** **:** 来源：广州公共资源交易中心 分享到：linxiaoxuan 管理员 * ** ****-**-**T**:**:**Z ****-**-**T**:**:**Z ****-**-**T**:**:**Z * *** **** ** ** **** **.** false *.* 磅 * * false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer* 茂名站上水设施改造工程施工总价承包招标公告招标编号：GC-****-***.招标条件本招标项目茂名站上水设施改造工程已由《研究茂湛铁路精品示范线建设工作》（计统处工作会议纪要〔****〕*号）、《茂湛铁路提速达标精品示范线建设更新改造投资计划》(茂湛计〔****〕更临字第*号)批复投资建设，并经中******建设工程招投标管理办公室以《中******建设工程招标办关于报送茂名站上水设施改造工程施工总价承包招标计划的函》（建招办函〔****〕**号）批准，项目业主为中******，工程施工图已经审核合格，建设资金来自更改资金，项目出资比例为全资，招标人为******肇庆信号水电段。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。*.项目概况与招标范围*.*工程概况：更换配水支干管****米，保护性拆卸配水支干管****米，穿管敷设电力电缆**.**百米，安装上水机**台，管理机*台。有关上水机的选型见招标文件 *.*招标范围：管路敷设，电力电缆敷设，上水机采购安装等其他附属工程即设计单位的施工图全部内容。*.*主要工程内容：更换配水支干管****米，保护性拆卸配水支干管****米，穿管敷设电力电缆**.**百米，安装上水机**台，管理机*台等相关专业配套工程、施工图全部内容。*.*工程施工重难点工程：本工程项目是在既有线上设备在用的情况下进行设备改造，需要肇庆信号水电段配合做好协调工作。无需要办理营业线施工许可证。*.*本项目拟划分为*个标段,包括招标范围内的全部内容。*.*工程总投资***万元。建设总工期 *个月。*.投标人资格要求*.* 本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业。投标人具备在递交投标文件截止日期前近三年内完成类似工程施工经验。业绩证明按《广铁（集团）公司建******管理铁路建设项目投标业绩证明的通知》（建函〔****〕**号）要求执行。已竣工的项目须提供中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明文件，正在施工和新承接的项目须提供中标通知书和合同协议书。投标人拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，职称工程师、*年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。投标人拟派总工程师职称工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。投标人在人员、设备、资金等方面要求：近三年财务状况良好，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业信誉良好，无不良合作履约记录，有银行出具的银行信用等级证明。*.* 其他要求：（*）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；（*）具备有效的安全生产许可证；（*）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；（*）******或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；（*）未在广铁集团通报的停标处罚期内。（*）投标人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违 约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。（*）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在****年*月~****年*月（递交投标文件之日起前 * 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（*）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*各投标人均可就上述标段中的 * 个标段投标。*.* ******建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。*.招标文件的获取*.* 凡有意参加投标者，请于****年 * 月 ** 日至****年 * 月 ** 日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（该申请表每个包件/标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情请参见广州公共资源交易网（http://***.******.***）服务指南栏目。*.* 招标文件每套售价¥***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：******账号：********.* 本次招标不接受邮购招标文件。*.投标文件的递交*.* 投标文件递交的时间为****年* 月 ** 日 * 时**分至****年 * 月 ** 日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年 * 月 ** 日**时**分，，递交地点为广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号），具体开标室以投标文件递交截止时间当天交易中心一楼大堂大屏幕上显示的为准。*.*逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。*.发布公告的媒体本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心、铁路建设工程网上发布。*.联系方式 招标人： ******肇庆信号水电段 地址： 广东省肇庆市端州区广东三茂铁路肇庆段B区**号 邮编： ****** 联系人： 温工 电话： ****-******** 传真： / 招标代理机构： ****** 地址： 北京市海淀区复兴路**号国海广场C座*层 邮编： ****** 项目经理： 李剑华（招标师证书编号：*****************） 联系人： 刘工（售卖标书）、李工（项目负责人）、林工（开具发票） 电话： ***********、***********、***-******** 电子邮件： ****** 开户银行： 交通银行北京西单支行 开户名称： ****** 账号： ******* ****年 * 月** 日公告附件一投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址： 注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三 项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址： 注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附件四：投标人资格要求（注：下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时，投标人再依此要求填报。） 表*-* 资格审查资质条件标段：茂名站上水设施改造工程 序号 资质条件 * 建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业。 …… …… 表*-* 资格审查财务要求标段：茂名站上水设施改造工程 序号 财务要求 * 投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于*****千元。 * 在****年~****年（近 * 年）中平均营业收入不应小于*****千元。 …… …… 表*-* 资格审查业绩要求 标段：茂名站上水设施改造工程 工程项目 业绩要求 ****年 * 月~****年 * 月（递交投标文件之日起前 * 年内）完成的类似项目： 路基工程 * （例：软土及松软土路基） …… …… 桥梁工程 * （例：长度L≥ m的桥梁） * （例：墩高H≥ m的桥梁） * （例：连续刚构或连续梁） * （例：跨度D≥ m的连续刚构或连续梁） * （例：造桥机施工箱梁 跨度D≥ m） * （例：现场制梁） …… …… 隧道工程 * （例：独立承担单座隧道长度 L≥ m）） …… …… 轨道工程 * （例：正线铺轨长度L≥ km的铁路机械铺轨工程） * （例：无砟轨道工程） * （例：无缝线路铺设） …… …… 通信工程 …… …… 信号工程 …… …… 电力工程 …… …… 电气化工程 …… 房屋工程 * 截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程施工经验。需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。 给排水工程 …… …… 营业线工程 …… …… 其他工程 …… 注：类似工程指的是招标公告所述投标人承包资质所能承接的工程项目。 表*-* 资格审查信誉要求 标段：茂名站上水设施改造工程 项目 资格要求 诉讼及仲裁 投标人在****年* 月~****年* 月（递交投标文件之日起前 * 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 履约情况 投标人在****年* 月~****年 * 月（递交投标文件之日起前 * 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 行贿犯罪情况 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在****年* 月~****年 *月（递交投标文件之日起前 * 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 辖内失信 （如果作为条件） 投标人在本招标项目招标公告发布之日前*年内不曾在招标人（******）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。 企业信用 对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。 注：*.较严重质************发现并作出通报处理的，下同。*.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。 表*-* 资格审查项目经理和总工程师资格 标段：茂名站上水设施改造工程 人员 资格要求 项目经理 项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，职称工程师、*年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。 总工程师 总工程师职称工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。 注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。表*-* 资格审查其他要求 标段：茂名站上水设施改造工程 项目 要求 主要人员 人员 数量 资格要求 项目副经理 * 工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验，有良好的职业道德。 财务负责人 * 具有会计从业资格，会计师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验，负责财务工作 * 年以上。 质量负责人 * 工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目质量负责人 * 年以上。 安全负责人 * 具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目安全负责人 * 年以上。 试验负责人 * 具有国家规定试验资格， / 职称、 / 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目试验负责人 / 年以上。 专业工程师 * 建筑工程专业*人，电力专业 * 人，机电设备专业*人，给排水专业* 人，工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任专业工程师 * 年以上。 ……. 分包 主体工程不分包。 分包人的资质要求： / 设备 投标人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备： *. 运梁车（例：满足客专双线箱梁运输）， / 台。 *. 架桥机（……）， / 台。 *. 超前水平地质钻机（……）， / 台。 *. 混凝土模板衬砌台车（……）， / 台。 *. 铺轨机（……）， / 台。 *. 无砟轨道铺设设备（……）， / 台。 *. 接触网作业车（……）， / 台。 …… …… …… 注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得 重复。附件:茂名站上水设施改造工程施工总价承包招标公告.doc