江苏盐城响水经济开发区黄河东路工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
响水经济开发区黄河东路（航海路~灌江南路）工程招标公告项目编号：****************项目标段编号：****************-BD-****. 招标条件本招标项目江苏响水经济开发区黄河东路工程已由县政府批准建设。项目业主为江苏响水经济开发区管理委员会,建设资金来自单位自筹，项目出资比例为***%。项目已具备招标条件，现对该项目的响水经济开发区黄河东路（航海路~灌江南路）工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。*. 项目概况与招标范围*.*项目概况***.******.***建设地点：江苏响水经济开发区境内，西起航海路，东至灌江南路。***.******.***建设规模：主要包括黄河东路（航海路~灌江南路）土方、道路、桥梁、雨水、污水工程、信息管线工程、燃气管线、给水及电气工程的施工，详见图纸和清单。***.******.***合同估算价：约****万元。***.******.***工期要求：***日历天，计划开工日期：****年*月**日，竣工日期：****年**月**日。*.*招标范围：主要包括黄河东路（航海路~灌江南路）土方、道路、桥梁、雨水、污水工程、信息管线工程、燃气管线、给水及电气工程的施工，详见图纸和清单。*. 投标人资格要求*.*投标人须具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质，并取得安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。*.*投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程一级注册建造师资格，具有安全生产考核合格证（B类）。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产全部被接管、冻结和破产状态。*.*业绩要求：无。*.*信誉要求：***.******.***投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。***.******.***企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。[开标后委托公证处对入围单位进行查询]*.*其他要求：***.******.***项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：***.******.***.* 项目负责人是非变更后无在建工程的。***.******.***.* 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 * 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。***.******.***.* 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。***.******.***.* 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：（*）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（*）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（*）******法定代表人。***.******.***本工程项目部主要组成人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工）。投标时，仅需提供项目经理相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔****〕***号文要求配备到位。***.******.***养老保险缴纳证明：投标人必须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保****年*月-****年*月或****年**月-****年*月连续*个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为代理人）。投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第** 条、第** 条废标的，本项目即取消其中标资格。*. 招标文件的领取*.*招标文件获取时间为：****年**月**日*时**分至****年*月*日**时**分。*.*招标文件获取方式：投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取。本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：盐城市招投标会员网上交易系统(http://***.******.***.***:**/YanChenghuiyuan/login.aspx)。*.*招标文件每套售价***元，售后不退。*. 投标截止时间*.*投标截止时间为：****年*月*日**时**分。*.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。*. 资格审查本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。*. 评标方法本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。*. 其他*.*投标保证金金额：人民币捌拾万元。*.*工程付款：无预付款。工程全部竣工验收合格后付合同价的**%，工程竣工验收合格后一年时付至结算价的**%，余款在工程竣工验收合格后两年时结清。*.*履约保证金：履约保证金按中标价*%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。全部工程竣工验收合格后一次性退还。*.*质量保证金：为结算价的*%，缺陷责任期为贰年。*. 发布公告的媒介本次招标公告同时在江苏省建设工程中国建设招标网、盐城市公共资源交易中心、盐城市建设工程网上会员系统、响水县人民政府网http://***.******.***.cn/上发布。**. 投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程中国建设招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。**. 本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。**. 联系方式招标人：江苏响水经济开发区管理委员会 招标代理机构：******地 址：响水经济开发区和谐路 地址：响水县灌河路与北海路交叉口邮 编：****** 邮 编：******联 系 人：鲍玲 联 系 人：王宇电 话：*********** 电 话：****-********传 真： 传 真：****-********电 子 邮 件：****** 电 子 邮 件：**********@qq.com****年*月**日
